无效合同

无效合同 篇1

　　______

　　你单位与______于___年___月___日签订的合字第___号______合同，经我局确认：

　　1.____________________

　　2.____________________

　　3.____________________。

　　根据《民法典》和国家的有关规定，该合同属于无效的经济合同，不具有法律效力，应立即停止履行该合同。已经履行的部分，可采取下述办法处理：

　　1.____________________

　　2.____________________

　　3.____________________

　　_________工商行政管理局

　　_____年_____月_____日

无效合同 篇2

　　无效合同确认书

　　【颁布单位】国家工商管理局经济合同司

　　全文＿＿＿＿＿＿

　　你单位与＿＿＿＿＿＿于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订的合字第＿＿＿号＿＿＿＿＿＿合同，经我局确认：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根据《民法典》第七条和国家的有关规定，该合同属于无效的经济合同，不具有法律效力，应立即停止履行该合同。已经履行的部分，可采取下述办法处理：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿工商行政管理局

　　年月日

无效合同 篇3

　　孙*士购得一套商品房，产权证是其丈夫的名称。孙*士后通过中介机构将该房屋转让给张先生。孙*士与张先生签订一份《购房合同》，约定孙*士将该商品房转让给张先生，张先生先支付90%的房款，双方办理产权

无效合同 篇1

　　原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________

　　被告：_______________房地产开发有限公司，地址：________________

　　法定代表人：____________，电话：________________

　　诉讼请求

　　一、依法确认原、被告签订的关于________小区________号________单元________楼________号的房屋买卖合同无效;

　　二、判令被告返还原告购房款________元;

　　三、判令被告返还原告交纳的入住等费用________元;

　　四、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由

　　被告在________市________区________镇开发了“________”楼盘公开销售，________年________月________日，原被告签订房屋买卖合同，原告购买了________号________单元________楼________号门市房，并于当日一次性向被告交付了全部购房款________元，该门市房交付原告后，原告向被告支付了维修基金________元、契税________元、物业费________元、水电费________元、采暖费________元、有线电视初装费________元、垃圾清运费________元、办证工本费________元，共计________元，现被告又将_________________的小区名称更改为________继续销售，在原告与被告交涉房产如何办证的过程中，才意外得知，被告不具备商品房预售资格，至使原告无法办理权属证书，原告签订合同的目的无法实现。依据法律规定，此房屋买卖合同无效，特起诉来院，希望法院支持原告诉讼请求，以维护原告的合法权益。

无效合同 篇1

　　无效合同确认书

　　【颁布单位】国家工商管理局经济合同司

　　全文＿＿＿＿＿＿

　　你单位与＿＿＿＿＿＿于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订的合字第＿＿＿号＿＿＿＿＿＿合同，经我局确认：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根据《民法典》第七条和国家的有关规定，该合同属于无效的经济合同，不具有法律效力，应立即停止履行该合同。已经履行的部分，可采取下述办法处理：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿工商行政管理局

　　年月日

无效合同 篇2

　　申请人：_______________姓名_____________性别__________年龄_______________民族__________籍贯或工作单位__________________住址__________________________________________。

　　因不服_____________人民法院(_______________)_____________字第_______________号民事判决书，特提请贵院提出抗诉，

　　请求事项：

　　一、撤消(____________)民一初字第______号民事判决;

　　二、改判驳回被申诉人诉讼请求。

　　理由如下：

　　此致

　　_________________人民检察院

　　申请人：____________

　　________________年______月______日

　　附：1、物证______份

　　2、书证______份

无效合同 篇1

　　申请人：_______________姓名_____________性别__________年龄_______________民族__________籍贯或工作单位__________________住址__________________________________________。

　　因不服_____________人民法院(_______________)_____________字第_______________号民事判决书，特提请贵院提出抗诉，

　　请求事项：

　　一、撤消(____________)民一初字第______号民事判决;

　　二、改判驳回被申诉人诉讼请求。

　　理由如下：

　　此致

　　_________________人民检察院

　　申请人：____________

　　________________年______月______日

　　附：1、物证______份

　　2、书证______份

　　3、证人证言______份

　　4、证人姓名、工作单位、住址

无效合同 篇2

　　无效合同确认书

　　【颁布单位】国家工商管理局经济合同司

　　全文＿＿＿＿＿＿

　　你单位与＿＿＿＿＿＿于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订的合字第＿＿＿号＿＿＿＿＿＿合同，经我局确认：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　根据《民法典》第七条和国家的有关规定，该合同属于无效的经济合同，不具有法律效力，应立即停止履行该合同。已经履行的部分，可采取下述办法处理：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

劳动合同的无效 篇1

　　【案例回放】

　　某食品加工企业向社会招聘一名销售主管，王某前往应聘。他向企业递交了以往在多个企业从事销售主管的书面说明。企业求贤若渴，很快就与王某签订了自000年8月至00年8月的劳动合同。合同约定：该食品加工企业聘用王某为销售主管，月薪000元。王某工作个月后，销售业绩平平，老总要求他制订销售计划，加大销售力度。王某认为熟悉业务需要一段时间，不能操之过急。

　　大半年过去了，王某的销售业绩仍无起色，企业遂对其工作经历产生怀疑。于是，派人调查，结果发现王某所说的“在多个企业从事销售主管”纯属虚构。企业当即作出了解除合同的决定。00年月0日，企业通知王某自00年月日起解除合同。之后，王某领取00年月的工资500元。王某对企业解除劳动合同的决定不服，要求企业按照解除劳动合同的有关规定支付替代提前通知期工资及经济补偿金。

　　【争议焦点】

　　劳动合同是否有效

　　该食品加工企业认为，王某在签订合同前伪造了工作经历，因此这份骗来的劳动合同应视作无效。既然合同无效，企业就无需为解除合同赔偿王某。双方的争议焦点集中到这份劳动合同到底是否具备法律效力。王某认为：自己进企业是经过考核录用的，销售业绩不佳是因为销售行为的完成需要一个过程，而时间太短，自己的能力还没来得及发挥，这和以往工作经历并无关系。据《劳动法》第十七条第二款规定：“劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。”根据该条规定，劳动合同依法订立后即产生了法律约束力，当事人必须履行合同规定的义务。因此，企业解除劳动合同没有依据。

房产合同无效缔约过失协议 篇1

　　出卖人(甲方)：_______________

　　买受人(乙方)：_______________

　　根据有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

　　第一条商品房情况

　　该商品房销售许可证号：_______________商品房土地来源为：_______________。

　　以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_______________年，自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日止。

　　第二条商品房价款

　　商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为_______________元，价款为_______________元。

　　第三条商品房交付日期

　　商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。

　　甲方于_______________年_______________月_______________日前，将商品房交付乙方。

　　如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第_______________种方式处理：

　　1、变更合同

　　2、解除合同

　　第四条乙方付款形式及付款时间

　　乙方按下列第_______________种形式付款：

　　1、一次性付款。

　　2、分期付款。

　　3、其他方式。

　　第五条甲方逾期交付商品房的处理

　　除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在10日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。