城市建筑公司施工合同 篇1
发包人:(全称)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项、规划批准文件号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:_____天。
从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
合同总价(小写): 元。
(大写): 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间: 年 月 日
本合同订立地点:
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 后生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
地 址: 地 址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
邮政编码: 邮政编码:
电子邮箱: 电子邮箱:
城市建筑公司施工合同 篇2
出租方:__________________
承租方:_____________________有限公司____项目部
因生产经营需要,乙方向甲方租赁机械设备,根据《___》以及有关条款规定,为明确甲乙双方的权利和义务关系,本着公平、公正、合理的原则,经双方协商,订立以下条款,以资双方严格遵照执行:
一、设备名称及规格数量:新出厂63型塔吊__台
二、承租日期:从工程开工至主体结束,使用过程中按实结算,遇到特殊情况或乙方需要延长租赁日期应主动与甲方协商解决并签订补充协议。
三、租金计算及付款方式:每天租金____元。该塔机进场安装调试成功并验收合格后,乙方以书面通知甲方。如甲方对乙方验收结果有疑议,可申请专业权威部门复验并出具书面验收报告作为依据进行备案。从接到乙方书面通知后开始计算租金,乙方通知甲方报停日期后截止计算租金,拆除时乙方提前7天通知甲方拆除塔机,以方便甲方安排工作,租金每季度结算一次,甲方开具国家正式税票并加盖财务章后按实际发生租金金额的80%进行付款,余款20%待塔机退场后一月内一次性付清,由于甲方原因造成的付款延迟,乙方不承担任何责任。如乙方不能按时交付租金,双方未达成延期付款协议的,甲方有权停用塔机。
四、出租方的权利和义务
1、甲方应将塔机所有的技术资料、塔机各种合格证件、备案证明等在塔机进场安装使用前提供给乙方一份,并在乙方要求10日前向乙方提供塔机基础施工图及各种预埋件,并提供技术指导配合乙方按照图纸要求浇筑好塔机基础。
2、甲方应确保塔机的完好性,完好率达到95%以上,在使用过程中乙方定期对机械设备进行保养,甲方负责检修,使用过程中发现问题因未及时维修而造成的设备损坏或引起的安全问题应由甲方负责。
3、甲方应将能正常使用的合格全吊交给乙方使用,由于塔机原因造成的一切损失均由甲方承担。甲方不定期对本塔机日常检修,租用期间配件由甲方负责提供,钢丝绳更换由乙方负责,维修费用由甲方支付。甲方对吊车抢修必须在24小时内修理完成,如超过36小时修理未完成,造成的一切损失由甲方负责,发生费用从租费中直接扣除。
4、乙方额外支付甲方人民币____元整,用于塔机进场安装,顶升、附墙的安装由甲方负责,在接到乙方通知后三日内完成,因顶升、附墙的安装不及时造成的损失由甲方负责甲方应由专业资质队伍具有相应资格证书的熟练技师负责,必须提供技术指导,并对其安全性负责,发生的任何事故责任和经济损失,均由甲方承担。塔机拆除由乙方负责,并运送到甲方指定地点。
5、在甲方检修操作时,必须服从乙方单位的安全管理,操作人员进入施工现场必须戴好安全帽,并持证上岗,如因无证操作,被管理部门查出,所引起的罚款及造成的一切损失全部由甲方承担。
六、承租方的权利和义务
1、乙方在使用过程中,应遵守国家的法律法规以及相关规章制度,遵守操作规程,如因操作失误出现安全事故由乙方负责。
2、乙方首先按照本塔机的使用说明书所提供的技术参数进行浇筑塔机基础。现场应具备设备进退场要求,准备好设备进退场的道路及拆装设备的条件,并与甲方共同商定塔机的拆装方案。
3、设备进场前乙方需向甲方提供该工程现场平面图,并配备好设备的电源,按甲方提供的机械设备说明书做好设备的基础部分,经检测合格后,通知甲方进场安装,其基础部分的资料及施工由乙方负责,甲方提供设备厂配备的资料及拆装资质、升顶资质,由甲方负责报验,费用由甲方承担。
4、如乙方需要升顶、锚固应提前2天通知甲方,甲方根据现场需要或设备说明配置。发生费用由甲方承担。
5、在塔机安装拆除时,乙方应派专人在现场负责与甲方配合,在甲方施工期间保证除甲方施工人员外,其他人员不得进入规定的施工范围内,否则造成的后果由乙方负责。
6、塔吊配重由乙方负责预制,发生费用由甲方承担,所发生费用在结算时从租费中检修直接扣除。
七、出租方与承租方变更
1、在租赁期间,出租方将出租财产所有权转让给第三方,不必征求承租方同意,但应告知承租方所有权的转移情况,并提
\供财产转让证明,所有权转移后,出租财产所有权取得方即成为本合同的出租方,享有原出租方享有的权利,承担原出租方承担的义务。
2、承租方租赁期间不得擅自将财产租赁给第三方使用。
八、担保条款:无。
九、不可抗力
“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,导致合同任何一方不能继续履约的事件,不可抗力包括以下情况:
自然灾害、战争、敌对行动、战时动员、征用或禁运、罢工、骚乱或混乱、政府根据新颁布法律法规做出的行政行为导致合同不能继续履行的。如果在合同生效日期后发生不可抗力事件,从而阻止合同权利义务的履行,则甲乙双方均不应认为违约或毁约,延迟履约后发生不可抗力的,不能免除责任。
十、如有违反本合同条款者,违约者应根据实际损失金额赔偿给对方。
十一、补充条款如下:
十二、补充条款与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,另一份送乙方设备处备案。合同在双方签字盖章后生效,租金结算完毕后,此合同终止、失效。
十四、在合同执行过程中,如发生争议向甲方所在地仲裁部门进行仲裁或向当地人民法院进行诉讼。
出租方:______承租方:______
法定代表人:______项目经理:______
地址、电话:______地址、电话:______
签订日期:______签订日期:______
城市建筑公司施工合同 篇3
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点
该工程为________________工程,地点在________________。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容
劳务承包合同范本经双方协商,该________________工程按元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理等内容。甲方付款前,乙方应提前向甲方提供相应发票。
四、工程质量与安全
根据甲要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期
本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,工程开始前付劳务费的___________%.工程竣工付劳务费的___________%.办完工程结算付至劳务费的___________%.留___________%待保修期满后一个月内付清。
乙方工期时间为:___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、縹娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效,具有同等法律效益。
5、因本合同产生纠纷双方协商解决,解决不成时,交人民法院管辖。
甲方:________________
负责人:________________
授权代表:________________
签约日期:___________年___________月___________日
乙方:________________
负责人:________________
授权代表:________________
签约日期:___________年___________月___________日止