关于买卖合同汇总 篇1
合同编号：
出卖人：________________________________
买受人：________________________________
合同编号：______________________________
签定地点：_______________________________
签订时间：______________________________
第一条标的、数量、价款及交（提）货时间
第二条质量标准
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：
第四条包装标准、包装物的供应与回收：
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条合理损耗标准及计算方法：
第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第八条交（提）货方式、地点：
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：
第十条检验标准、方法、地点及期限：
第十一条成套设备的安装与调试：
第十二条结算方式、时间及地点：
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：
第十四条本合同解除的条件：
第十五条违约责任：
第十六条合同争议的.解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列地——种方式解决；
（一）提交——仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同子——起生效。
第十八条其他约定事项：
出卖人： 买受人：
鉴（公）证意见：
出卖人（章）： 买受人（章）：
住所：住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
鉴（公）证机关（章）
经办人：
年月日
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
关于买卖合同汇总 篇2
原告:上海实业有限公司
法定代表人:钱,总经理。
联系方式:代理人曾镜同律师
被告:南宁纸业有限公司
法定代表人:刘,董事长。
诉讼请求:
一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自20xx年2月1日起至本案判决生效之日止的利息;
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
20xx年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。
《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。
《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。
经原告多次向被告催讨, 20xx年10月23日,被告及广西纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁纸业有限公司及广西纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西纸业有限公司并没有向原告支付过货款。
依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。”和《中华人民共和国民法通则》第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的.,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。
此致
横县人民法院
原告:上海实业有限公司
法定代表人:
年 月 日
关于买卖合同汇总 篇3
卖方(甲方)：_____
合同编号：_____
买方(乙方)：_____
签订地点及履行地：_____
签订时间：_____
第一条：标的物名称、规格、数量、单价、金额：_________
第二条：质量技术要求：_____
第三： 标的物价格：_____按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条：质保书提供方式：_____甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。 第五条 合理损耗标准及计算方法：_____(国标)过磅结算。
第六条：交付标的物的方式、时间、地点：_____甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为公司工地。
第七条：运输方式和费用承担：_____出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
第八条：验收标准、方法、地点及期限：_________按第二条、第五条、第六条执行。
第九条：标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，_________日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。
第十条 付款方式：_____合同签订后乙方一次性向甲方支付______元人民币作为定_________。定_________做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定_________金额。
第十一条：结算方式、时间及地点：_________;货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的_________%上下浮动。
第十二条：本合同解除的条件：_________
履约结束，本合同自行解除。
第十三条：违约责任：按《民法典》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额_________%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条：合同争议的解决方式：_本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条;本合同自合同双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：___________
授权代表(签字)：__________ 授权代表(签字)：_______
日期________年__________月_________日
关于买卖合同汇总 篇4
合同编号：_________
本合同双方当事人：________
买方：(以下简称买方)________
买方法定代表(负责)人：________
签约人：________
买方承办单位：________
联络人：________
手机：________
买方机构地址：________
传真电话：________
卖方：(以下简称乙方)________
卖方法定(负责)代表人：________
签约人：________
卖方营业执照号码：________
代理销售证明：________
卖方计算机软件版权证明：________
业务经理：________________
手机：________________________
卖方营业地址：________________
传真电话：________________
银行开户许可证：________________
开户行：________________________
帐号：________________________
根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规之规定，按河北省XX局购买设备统谈分签合同的文件要求，甲方与乙方就购买计算机及硬盘配件等事宜经双方充分协商，达成如下条款：
一、标的
甲方经招标谈判，决定购买乙方电子化支局联网扩容急需的计算机及硬盘配件设备，合同标的额为：元。
二、计算机厂商、硬盘产品型号、购买数量、单价与配置详情
1、计算机生产厂商：
产品型号：________
基本配置：________
购买数量：台套
单价：________元
2、线内存条：条
产品型号：________
单价：________元
3、ST硬盘：________块
产品型号：________
单价：________元
4、硬盘线及支架：套
产品型号：
单价：元
5、计算机光驱：________块
产品型号：________
单价：________元
6、装机软件：________套
产品型号：________
单价：________元
三、交货方式、地点、时间
1、交货方式为：现货(含软件安装、使用程序调试，并保证接电后就可工作);
2、交货地点为：由甲方指定地点;
3、交货时间为：自合同生效日起周内到货。
四、质量标准、组装调试与验收
1、按计算机厂家提供的产品说明，保证服务器质量达标。
2、乙方负责硬盘支架连接线与计算机能够顺利安装;
3、甲方在取货时应进行抽查验收，对未抽查到的服务器出现质量问题的，乙方应保证在日内给予调换，超过期限未调换或不调换的行为属违约。
五、售后服务
1、计算机主机部分包修三年，其他部分保修一年，内存与硬盘保修二年;
2、所有设备的售后服务标准，除按生产厂家承诺执行外，乙方还应对服务承诺保证兑现，并不得能低于厂家的承诺标准;
3、甲方在工程实施的过程中遇到硬盘安装与连接等技术问题，乙方应提供技术支持与服务;
4、为保证甲方工作的保密性，应乙方负责维修、维护的工作乙方不得委派第三方进行代为维修。
六、付款方式
1、甲方收到相关货物并验收合格后，甲方应于15日内向乙方以支票形式支付合同95%货款;
2、乙方预留合同5%货款作为质量保证金，合同满一年后，乙方按合同履行无违约行为，甲方应在15日内付清剩余货款;
3、合同履行期内，遇有乙方售后服务违约，可在质量保证金中扣除。
七、违约责任
1、甲方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外，发生下列行为，视为甲方违约。
①、甲方无正当理由拒收合同货物，甲方向乙方偿付货款总额1%的违约金;
②、甲方在合同规定的付款期限内，不能及时付款，每逾期1日，按合同标的额的1%向乙方支付滞纳金;
③、甲方在返还质量保证金时也不得逾期支付，每逾期1日，按质量保证金额的1%向乙方支付滞纳金。
2、乙方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外，发生下列行为，视为乙方违约：
①、乙方逾期交付货物，每逾期1日，按合同标的额的1%向甲方支付滞纳金;
②、乙方逾期交货超过天，甲方除按本条第①款收取滞纳金外，还有权决定终止合同。
③、乙方在接到甲方要求技术支持与服务的书面通知或电话通知后，应在小时赶到甲方现场进行维修或服务。逾期不来属乙方违约，每日按合同标的额的%向甲方支付滞纳金。预留的质量保证金不够时，合同履约期内乙方应及时拨付甲方。
八、附则
1、当事人从下列两种方式中选择第种方式，作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
2、本合同执行过程中如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并增加补充协议，补充协议与合同具有同等效力。
3、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份，自双方签字盖章后生效。
甲方：________乙方：________
签约人：________签约人：________
签约地点：________________
签约日期：________年_______月________日
关于买卖合同汇总 篇5
买方： 供方：
签订地点：
签订时间：
一、铸件名称、数量。
备注：以上数量单位为件、重量单位为吨、价格单位为元/人民币。
二、交货地点、方式及时间
1.交货地点：模具厂
2.交货方式：有供方送至买方指定的模具加工厂
3.交货时间：20xx年 月日— 20xx年 月日（由于供方原因而不能及时发货，造成买方损失的，每逾期一天，扣除产品货款的1%）
三、付款方式：
1、模具：买方需提供模具泡沫模型，铸造后送至模具加工企业。并预防30%的预付款。
2、买方初验收合格后，买方需预付产品50%的预付款，等加工后重要面无缺陷后结清20%余款。
四、货物的运输、接卸
1、泡沫模型运输由买方负责，接卸由供方负责。买方和货物承运方应提前通知 铸造 有限公司安排。
2、模具铸造后运输供方负责，接卸由买方负责。买方和货物承运方应提前通知上海盛创公司
3、模具到厂后，买方将派人对产品检验。在检验结果达到合同约定的质量标准后即安排卸车。若检验结果未达到合同约定的质量要求，买方可以拒收。
五、结算方式与期限：
1、在发货验收合格后两个个工作日内买方向供方出具结算通知单。供方在收到结算通知单后七个工作日内开出增值税发票，同时以电汇或者支票形式结清首款，余款按质量保证协议执行。
六、不可抗力
1、如在双方合同履行期间及区域内因发生不可抗力(如战争、封锁、动乱、停电及自然灾害等) 导致合同无法正常履行时,买卖双方毋须对不能正常履行合同负责 。
2、发生不可抗力后，遭受不可抗力的一方应及时（1天内）向对方通报不能履行的理由，如因不及时通报，使对方不能避免或减少由不可抗力造成的损失，则要承担由此造成对当事人的损失，不能履行合同一方需提供事故所在地政府机关证明。
3、本合同不得转让第三方履行。
七、违约责任：依照《中华人民共和国合同法》由违约方承担责任。
八、解决合同纠纷方式：1.协商。 2.调解。 3.仲裁。
九、本合同正本一式二份，双方各执一份，传真件有效。
十、所有签名及表格填写要求用黑色钢笔。
买方： 供方：
关于买卖合同汇总 篇6
甲方：
乙方：
根据买卖自愿原则及《合同法》相关规定，甲乙双方经过协商，甲方将所拥有的1辆北方奔驰牌自卸车自愿卖给乙方，并达成如下协议：
一、合同内容
甲方将所拥有的车牌号为蒙C·19382的自卸车卖给乙方。本车辆挂靠的运输公司为：乌海市天畅运输有限公司。
二、买卖金额及付款方式
车款为（不含税费）人民币175000元；大写：壹拾柒万伍仟元整。乙方于20xx年4月日一次性付清。
三、双方责任
1、甲方应将车辆所用证件交与乙方；乙方负责与乌海市天畅运输有限公司办理挂靠或过户转籍事宜，所发生的费用由乙方承担，甲方负责协助办理。合同签订前本车辆所有的债权、债务关系均与乙方无关。
2、甲方应在20xx年4月26日前将车辆的所有违章记录消除；
3、甲方应提供车辆所有正常过户手续；
4、乙方应当面验车，接车后车辆再出现任何机械故障、车辆交通事故、车辆交通违章等，均由乙方负责，甲方概不负责；
5、乙方应尽快办理挂靠或过户手续，如不及时办理，在此期间出现任何事故，全部由乙方承担。
此协议自签字之日起生效，一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
签订时间： 20xx年xx月xx日
关于买卖合同汇总 篇7
合同编号：_________
买方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
卖方：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权；
鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；
鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行，设备买卖合同。
一、合同标的
本合同标的为用于_________项目的_________设备。
1.设备名称、型号、规格、数量_________。
2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格
1.合同总价为￥_________（大写_________元）。
2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。
3.合同总价的分项价格如下：
（1）设备和材料费用：￥_________（大写_________元）。
（2）辅助设备费用：￥_________（大写_________元）。
（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥_________（大写_________元）
（4）技术服务费用：￥_________（大写_________元）。
4.本合同价格为固定不变价。
5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款
本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。
1.合同总价的_________％计￥_________（大写：_________元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方。
（1）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。
（2）_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________％不可撤销的保证函正副本各_________份。
（3）金额为合同总价的形式发票一式_________份。
（4）即期汇票一式_________份。
（5）商业发票一式_________份。
上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天内提交。
2.合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内，将每批交货总价的_________％支付给卖方：
（1）全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的.海运提单正本_________份，副本_________份；
（2）商业发票一式_________份；
（3）即期汇票一式_________份；
（4）详细装箱单一式_________份；
（5）质量合格证一式_________份。
3.合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在买方收到下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：
（1）商业发票一式_________份；
（2）双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份；
（3）即期汇票一式_________份。
4.合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方：
（1）商品发票一式_________份；
（2）双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份；
（3）即期汇票一式_________份，合同范本《设备买卖合同》。
买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。
四、逾期付款
如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货；如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________％计违约金￥_________（大写：_________元）付给卖方：如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。
五、设备交付
1.交付时间：卖方应于本合同生效日后_________个月内分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2.交付地点：所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场（车站、港口）。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3.卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
（1）合同号；
（2）机组号；
（3）设备备妥发运日；
（4）设备名称及编号和价格；
（5）设备总毛重；
（6）设备总体积；
（7）总包装件数；
（8）交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号；
（9）重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图。
（10）对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
六、资料交付
1.卖方应于本合同生效日后_________个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。
2.技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3.在技术资料发运后的24小时（或48小时）内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。
七、包装
1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2.卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。
3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：
（1）合同号；
（2）目的站/码头；
（3）收货人；
（4）设备名称、机组号、图号；
（5）箱号/件号；
（6）毛重/净重（公斤）；
（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。
4.对装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5.每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书，技术说明（如有的话）各一份。
6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述内容：
（1）合同号：
（2）收货人；
（3）目的地；
（4）唛头标记；
（5）毛重/净重（公斤）；
（6）箱号/件号。
（7）每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。
7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天内到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时
关于买卖合同汇总 篇8
买方：中国 公司 中国， （电报挂号： 电传号： ）
卖方：
买方同意购买，卖方同意出售下述商品，并按下列条款签订本合同：
1. 商品名称，规格，数量及单价：
┌────┬───────┬───┬───┬──┬──┐
│项目序号│商品名称及规格│单 位│数 量│单价│总价│
├────┼───────┼───┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───┴───┴──┴──┤
│总值 │
└──────────────────────────┘
2. 生产国别和制造厂：
3. 包装：以新的，坚固的木箱或纸箱包装，并能防潮，防湿，防震，防锈及防止粗暴装卸，适合于远程海运，邮包邮寄，空运运输.由于采用不适当或不妥当的包装而引起生锈，损坏，丢失，其责任应由卖方承担.
4. 唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号，尺码，毛重，净重和诸如“勿倒置”，“小心轻放”，“防潮”等字样，以及提升位置和下列唛头.
5. 装船时间：
6. 装船港口：
7. 目的港口：
8. 保险：装船后由买方负担.
9. 支付条件：
（1） 如以信用证支付：买方接到本合同11条规定的卖方装船通知后在交货期15～20天前，由 中国银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不可撤销的信用证.凭开户银行开具的汇票和本合同第10条中所规定的'装船单据付款.
（2） 如以托收方式支付：交货后，卖方经由卖方银行通过中国银行寄送本合同第10条所规定的装船单据向买方收取货款.
（3） 如以信汇或电汇方式支付：接到本合同第10条所规定的装船单据后于七天内付款.
10. 付款单据：
（1） 为了议付货款，卖方应向支付银行呈交下列单据：
1） 全套清洁无疵，注明“运费到付”，空白抬头，空白背书和通知目的港已“装船”的海运提单.
2） 发票五份：注明合同号和唛头（一个以上唛头应分别开发票）.
3） 装箱单五份：注明发货重量及相应发票的编号和日期.
4） 由制造厂出具的品质和数量证明书两份，如14条第（1）项中所规定.
5） 通知买方已装船的电报抄件一份.
（2） 装船同时，卖方应将上述单据副本各一份（本条5项除外）寄送目的港.
11. 装船条件：
（1） 卖方应于本合同规定的装船期前四十天，以电报通知买方如下内容：合同号，品名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位.
（2） 中国 公司（电报挂号： ），将作为买方的船代理洽订舱位.
（3） 买方应于船只预计抵港日期前十天，将船名，预计装货日期，合同号通知卖方，以便卖方安排装船.卖方应与船代理保持密切联系.当必须换船或船提前或推迟到港时，买方或其船代理应及时通知卖方.如船只不能在买方通知的船期后三十天内到达港口，买方应担负自三十一天起所带来的仓租费和保险费.
（4） 如船只按时抵达装船港口后，而卖方不能按时备货装船，由此产生的空仓费和滞期费应由卖方负担.
（5） 货物越过船舷和脱钩前的全部费用，风险由卖方负担；货物越过船舷和脱钩以后的全部费用，风险由买方承担.
12. 装船通知：卖方应于货物装船完毕后，立即以电报通知买方合同号，货物名称，数量，毛重，发票价值，船名和起航日期.若由于卖方未及时以电报通知买方，而使买方不能及时办理保险时，由此产生的一切损失，均应由卖方承担.
13. 质量保证：卖方保证货物采用最好的和未用过的全新材料，第一流制造工艺，其成品质量，规格和性能与本合同规定相符.货物的保证期为货物抵目的港后月，国际买卖合同样本，合同范本《国际买卖合同样本》。
14. 检验和索赔：
（1） 发货前，制造厂应对货物的质量，规格，性能和数量/重量作精密全面的检验，并出具证明书，证明货物符合本合同规定.质量证明书应附有制造厂试验项目和结果的报告.
（2） 货到目的港后，买方将申请中国商品检验局（以下简称局）对货物的品质，规格和数量/重量进行初检，并出具检验报告.如该局发现规格或数量或二者有出入，除保险公司或轮船公司的责任外，买方有权在货物到达目的港后 日内拒收该货物或向卖方提出索赔.
（3） 如货物的质量和规格与合同规定不符，买方将申请商检局进行检验，并凭检验报告有权向卖方索赔（包括换货）.所有费用（检验费，退货和换货的运费，保险费，仓储费和装卸费等）均应由卖方承担.
（4） 若买方提出索赔后三十天内卖方未予答复，则认为卖方已接受上述索赔.
15. 人力不可抗拒：凡是制造或装船运输过程中，因人力不可抗拒的事故，致使卖方推迟交货或不能交货时，卖方可不负责任.但发生上述事故时，卖方应立即通知买方，并在十四日内，给买方航寄一份由主管政府当局颁发的事故证明书.在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要措施加速交货.如事故延续十周以上，买方有权撤销合同.
16. 迟交货罚款：除本合同第15条规定的人力不可抗拒原因外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付罚款的条件下延期交货.罚款可由支付银行在议付货款时扣除，但罚款不得超过迟交货物总价的5％.罚款率按每七天收0.5％，不足七天时以七天计算.如卖方延期交货超过合同规定十周时，买方有权撤销合同.此时，卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付罚款.
17. 仲裁：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，当提交北京中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会仲裁程序暂行规则进行仲裁.仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力.仲裁费用由败诉方承担.
18. 补充条款：
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
本合同正本共两份，采用中，英文（略）书就，两种文字具有同等效力，签字后即生效，双方各执一份为凭.
关于买卖合同汇总 篇9
买 卖 合 同 卖方（甲方）： 地址： 电话： 买方（乙方）： 地址： 电话： 甲乙双方本着诚实信用、互利互惠的原则，经双方友好协商就买卖商品等相关事宜达成一致，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条：产品名称种类、规格、数量
1、种类： □眼镜，包括 □现金礼券（使用方法参考礼券“使用说明”）
2、品牌：
2、规格（含现金券面值规格）：
3、数量：
第二条：产品质量 甲方保证产品质量符合国家质量标准或行业质量标准。
第三条：产品价格及合同总金额
1、产品价格：以产品标注的零售价格为准（现金券以券面金额为准）
2、折扣：
（1） 购买正价眼镜折扣为折，如遇甲方产品做统一活动的，以甲方活 动折扣为准。
（2） 现金券的折扣为折。
3、合同总金额：
第四条：预付款
1、甲乙双方同意，乙方在合同签订时向甲方支付合同总金额的，即人民币元整。
2、若合同顺利履行完毕，则此预付款直接冲抵乙方应付货款。
第五条：付款时间及方式
1、付款时间：
2、付款方式：
3、乙方支付全部货款后，甲方向乙方出具等值收款凭证。
第六条：产品交付时间、地点及方法。
1、交付时间：
2、交付地点：
3、交付方法，按下列第
（1）甲方送货；
（2）乙方自提自运；
（3）其他：。
4、运输方式及运费承担：
5、包装方式：
第七条：产品验收
1、验收时间：
2、验收方法：
3、验收标准：
4、验收异议：
（1）乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、和质量不合规定，应在____日内向甲方提出书面异议；乙方怠于通知或者自标的物收到之日起____日内未通知甲方的，视为产品合乎规定。
（2）乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降或损坏的，不得提出异议。
第八条：违约责任
一、甲方的违约责任
1、如甲方未能在约定时间内交付产品，或者交付的产品不符合约定的质量要求，则甲方应向乙方支付合同总金额的 %作为违约金。
2、甲方如提前或延期交付产品，应提前通知乙方，征得乙方同意，否则应承担经济责任。
3、如因甲方原因致使乙方购买的现金礼券无法在甲方店内使用，则甲方应承担相应的经济责任。
4、其他：
二、乙方的违约责任
关于买卖合同汇总 篇10
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，就共同购买铲车事宜达成如下合伙协议：
一、利用合伙人自身具备的资金管理优势，购买铲车一台，致使在工作生产中创造劳动成果，分享经济利益。
二、甲乙双方于年月日购买铲车一台，金额分配：甲方拿出资金：元，乙方拿出资金元。
三、分配利益
在利益分配中甲方应得利益的%，乙方应得利益的'%。
四、退伙
自愿退伙。在经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：合伙协议约定的退伙事由出现、经甲乙双方合伙人书面同意退伙、发生合伙人难以继续参加合伙企业的法定事由。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿其他合伙人的全部损失。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
五、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
关于买卖合同汇总 篇11
订货单位（甲方）：_________
供货单位（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。
一、工程概况
建设单位：_________
施工单位：_________
工程名称：_________
工程地址：_________
结构形式：_________
总层数：_________
总高度：_________
运距：_________
二、合同总数量及总金额
（预计）总数量：_________m3
（预计）总金额：人民币（大写）_________，￥_________
商品砼明细如下：金额单位（元）
商品砼标号
合计
数量（m3）
商品砼单价（含运费）
含泵费单价
不含泵费单价
金额合计
特殊商品砼外加剂计算方法
非泵送部分其他计算方法
混凝土结算量计算方法
其他
如遇国家经济政策有重大调整，价格另议。
备注
三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件
1.乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的，则乙方必须承担全部责任。
2.当商品砼到达现场后，甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工，经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的，则甲方必须承担全部责任。
3.甲方必须派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查，如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决，若无异议则甲方必须据实签收。
4.其他约定事项_________。
四、商品砼签收要求
1.本合同约定，甲方特指派_________对乙方提供的'商品砼进行签收，除此之外任何人无权进行签收。
2.乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m3时，若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进行认证时，甲方必须给乙方出具数量认证凭证，同时收回认证数量部分的混凝土签收小票。
3.混凝土合理损耗量按国家标准执行。
4.其他约定事项_________。
五、对商品砼验收标准
1.商品砼的验收以商品砼生产之日起28天后混凝土抗压报告结果为验收标准，若无异议则视为混凝土质量合格。取样按（供方、施工现场、第三方）为准。
2.其他_________。
六、商品砼的供应时间、方式、地点及其他条件
1.商品砼的供应自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日结束，若超出此供应时间，则乙方有权停止供货，并追究甲方的违约责任。
2.在每次浇注前甲方必须提前前_________小时通知乙方所需商品砼的标号、数量、施工地点、部位及施工时间等，并按要求填写商品砼委托单。如有变化甲方必须提前_________小时通知乙方。
3.每次混凝土施工前，甲方必须平整好施工场地，保证施工现场车辆运行顺畅，协调好同有关部门及周围群众的关系等，因此方面的原因造成延误混凝土施工或混凝土出现质量问题的则乙方概不负责。
4.本合同约定：（供、购、收）货地点为本合同履行地。
5.其他_________。
七、结算方式及限期_________。
八、违约责任
1.合同签定后，甲方中途无故解除合同或乙方中途无故解除合同，应向对方支付合同规定预计总价款10%的违约金。
2.甲方若未按合同规定的结算方式进行货款结算，则乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任，同时甲方必须按日万分之五承担滞纳金。
3.因甲方的原因造成工程停工的则甲方必须在停工之日起二十日内将乙方的所有混凝土款结算清。
4.在甲方要求的混凝土数量范围内，乙方已生产而甲方提出退货时，此部分混凝土视甲方已购买，甲方必须据实签收。
5.乙方在甲方按合同规定支付货款后应据实提供给甲方各批次商品砼的实验报告，若甲方出现违约情况则乙方在纠纷未解决前有权不提供商品砼试验报告。
6.其他违约责任_________。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应协商或调解，协商或调解不成，可采取第种方法解决。
1.大连仲裁委员会。
2.本合同履行地法院。
3._________。
十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决
十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份存档
十二、本合同经双方签字并加盖印章之日起生效
十三、补充协议：_________。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
电话：_________________电话：_________________
代表：_________________代表：_________________
签约日期：_____________签约日期：_____________
关于买卖合同汇总 篇12
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：
第一条家具基本情况：
第二条付款方式：
签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。
第三条自提货物:
乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第四条甲方送货:
运费由甲方承担，乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任：
若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条
购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
出卖方(甲方)：_____________
购买方(乙方)__________________
____年____月____日
关于买卖合同汇总 篇13
卖方(以下简称甲方)：_________________________________________地址：___________法定代表人:___________
买方(以下简称乙方)：_________________________________________地址：___________法定代表人:___________
根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买___________________________________达成如下协议。
第一条 本合同的标的物为___________________________________________
第二条 甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为人民币仟佰拾万仟佰拾元(小写：￥ _______万元)整。
第三条 交付期限
甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该__________________交付给乙方。
第四条 该合同生效后，甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办理转移登记，完成交易标的物的产权转移登记手续。
第五条 在登记主管机关核准转移登记申请以前，有关交易标的物的产权瑕疵所引起的风险、责任仍由甲方承担;自行政机关机关核准转移登记申请后，有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。
第六条 自行政机关核准转移登记申请之日起____个工作日内，甲方将交易标的物按现状移交给乙方。
第七条 该合同的生效条件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同不生效。
第八条 本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由双方持送有关部门。
甲方：___________乙方：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
签订日期：___________
签订地点：___________
关于买卖合同汇总 篇14
乙方： 身份证号：
经甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》就养殖场转让事宜达成如下协议：
1、养殖场位于面积靠；西靠；南靠；北靠。
2、养殖场内有圈舍幢，（规格长×宽m），其中：舍 幢（规格长×宽m ），舍 幢（规格长×宽m ）。
3、养殖场内转让价格圈舍建造费、水电路管线的费用及场地内其它设备费用），转让总价为人民币：元，大写： 元。
4、由乙方一次性付清所有款项。
5、由于政策及时间限制，该养殖场的.土地使用证未颁发，以后政府确认土地使用权时，甲方无条件配合乙方完善该养殖场土地手续。
6、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
关于买卖合同汇总 篇15
甲方：
乙方：
为实现生产经营需要，甲方拟收购乙方拥有和控制的机器设备，经甲乙双方协商一致，特签订本协议：
第一条设备名称、规格、数量、价格
乙方转让给甲方的设备包括显示器生产设备、注塑生产设备、供电设备、运输设备及其它设备，具体详见(设备明细表)，设备原值________元，经双方约定价格为________元。
第二条付款方式
在本协议生效后________日内支付人民币________万元，其余价款在________年度以后按季度支付，其中________年度内每季度支付________元，________年度以后每季度支付________元。
第三条设备交付时间
在收到甲方支付的人民币________万后________个工作日，乙方将机器设备交付给甲方。
第四条专利技术和非专利技术
乙方将为正常使用本协议项下的设备而形成的专利技术或非专利技术(包括管理诀窍或技术诀窍)。
第五条陈述保证承诺
甲方的陈述、保证与承诺：
1.甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司
2.甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力
3.甲方受让乙方的设备，已按公司章程规定召开股东会并作出同意受让决议4.甲方对乙方转让的设备作了充分了解，并同意在该状况下受让
5.甲方保证有能力支付全部转让价款，并执行本协议规定的甲方义务
6.甲方保证受让乙方设备用于在设备地设立新公司
7.甲方保证受让乙方设备后用于在珠海市的开展生产经营，由其自行承担
8.甲方保证未经乙方同意，不得以乙方名义从事任何活动
乙方的陈述、保证与承诺：
1.方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司
2.乙方具有转让设备的权利能力和行为能力
3.乙方保证对所转让的资产状况(包括设备的外观、性能、操作及维修方法、重大瑕疵等)向甲方作充分的陈述、说明。
4.乙方为设备而引起的债权债务，独立承担责任，与甲方无关
5.乙方充分了解甲方受让甲方的资产，是为设立新公司，开展计算机显示器生产之用，为此，乙方交付转让设备的同时，保留生产厂的现状，为甲方收购资产并以该资产设立新公司、开展计算机显示器业务须办理的各项政府主要部门的登记注册、审批手续等提供便利，并给予积极的协助。
第六条交接验收
在________年________月日至本协议生效前，乙方允许甲方无偿使用设备及现有的生产经营条件。同时，甲、乙双方应组织有关人员办理转让设备的交接手续，甲方对设备的各种要求见交接清单，该清单经双方代表签字确认后方为有效。
第七条费用负担
转让设备的拆卸、运输及安装等费用由甲方承担。变更海关监管对象及撤销监管的费用由乙方承担。
第八条违约责任
(一)本协议签订后，甲乙双方应认真履行，因一方过错给另一方造成损失的，应当承担由此而产生的违约责任
(二)乙方收取甲方转让款人民币________万元后，未依期交付资产，按未依期部分的资产价值每天________支付违约金给甲方，甲方有权要求乙方继续履行合同。乙方在________天内不交付资产，视乙方中途毁约，甲方有权解除合同，乙方应退回已收乙方款项，并按转让价款总额________%支付违约金给甲方
(三)乙方交付资产中，属海关监管部分，如因乙方的过错，造成海关的处罚，由乙方承担由此引起的经济责任。如造成甲方不能使用，该部分设备的价值，按发票价扣除折旧由乙方返还相应价款给甲方
(四)甲方在本协议生效后，未能按约定支付首期转让款人民币________万元，按每天________支付违约金给乙方，逾期________天，视乙方中途毁约，乙方有权解除本协议，甲方应按本协议转让价款总额________%支付违约金给甲方
(五)乙方逾期支付余下转让金，按逾期支付转让金价款每日支付违约金给甲方，甲方并有权依法行使抵押权
第九条不可抗力
本合同所称不可抗力，是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.本协议所称不可抗力包括但不限于下列情况：
(1)宣布或未宣布的战争、战争状态、封锁、禁运、政府法令或其他政府行为(2)火灾、水灾、台风、飓风、海啸、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情。
(3)合同双方认同的其它不可抗力事件。
2.任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的全部或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。如不可抗力导致本合同目的无法实现，任何一方均有权解除合同。
3.遇有不可抗力的合同一方，应在合理期限内将该不可抗力事件的情况以书面形式通知合同另一方，并在事件发生后________日内，向其提交全部或部分不能履行本合同义务以及需要延期履行的理由的报告。
(1)如果发生不可抗力，合同任何一方均不对因无法履行或迟延履行义务而使对方蒙受的任何损害以及增加的费用和损失承担责任。
(2)主张不可抗力的合同一方应采取适当方法减少或消除不可抗力的影响，并在合理期限内设法恢复履行因不可抗力而受影响的合同义务。
第十条保密
(一)合同任何一方应将本合同及与订立本合同有关的所有细节，双方之间的相互联系及提供的文件作为秘密资料对待。
(二)除系本次设备转让需要之目的外，其余未经另一方的事先书面同意，不得以任何方式向本合同双方之外的任何一方泄露，但为了本合同的目的而向有关中介机构、金融机构及监管机构披露有关本合同资料则不受此限制。
第十一条通知
(一)因本合同而致缔约双方相互之间所必须之正式联系、通知与信息传递等事宜，均须以书面方式知会对方。
紧急情况下，通知方可先以口头形式通知被通知方，并在合理期限内向其发出书面通知。
(二)本合同确定的书面方式包括但不限于：________________信件、数据电文、包括电报、电传、传真和电子邮件等可以有形地表现所载内容形式。
(三)各项书面通知应送达对方下列地址：________________
1.甲方地址：_______________
编码：_____________________
联系人：_____________________
电话：_____________________
传真：_____________________
电子信箱：_____________________
2.乙方地址：_____________________
编码：_____________________
联系人：_____________________
电话：_____________________
传真：_____________________
电子信箱：_____________________
(四)合同任一方变更其地址或电子信箱，应在新地址(电子信箱)启用________日前以书面方式通知合同另一方。
第十二条合同生效
本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖印章后生效
第十三条合同的变更与修改
本合同的修改须经甲、乙双方协商一致，只能采取书面形式，并由甲、乙双方授权代表签字、盖章
第十四条法律适用
本合同之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律
第十五条争议解决
(一)因履行本合同发生争议，由争议双方友好协商解决，协商不成，双方同意在广东省珠海市中级人民法院进行诉讼
(二)争议解决期间，合同双方应继续履行除争议事项之外的本合同其它各项约定
第十六条其它事项
(一)本协议以中文制作，正本一式________份，甲、乙双方各执________份(二)本协议未尽事宜，由甲、乙双方订立补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力
(三)设备明细表作为本合同的附件
甲方：
乙方：
关于买卖合同汇总 篇16
甲 方(采购方)：
乙 方(供应商)：
为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议：
第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等)
乙方根据甲方需求提供下列货物：(详见甲方每次具体的货物采购定单)
第二条：合同价格
本合同为非固定总价合同，甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格，具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内，甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票;
第四条：质量保证
1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为 24 月，自甲方工程验收合格之日起计算;
2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的，则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。
3.质保期满，在乙方不存在违约情形时，甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方，质保金不计利息。
4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失，乙方赔偿甲方所产生的实际损失后，仍需继续履行本合同义务。
第七条、货物的结算与支付
1、暂定总合同价人民币 (￥ 元)(含税)，按实际安装数量计算。
2.支付方式：
a合同签订生效后，甲方先向乙方支付合同款的 %做为合同定金，即 元。 b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的 % ，即 元。
c所有产品安装调试完成，经过项目方验收合格后， 日之内即付清合同款剩余的 %，即 元
d 质保金为 ，在甲方验收合格后 个月内的 个工作日内付清。
第八条、保修方式
1.自货品经过双方验收合格之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修服务期限为 2 年。
2.保修期内，甲方如在安装使用过程中出现非人为的质量问题，乙方在收到甲方反馈的信息后，由乙方按破损数量、型号全部换新，换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题，如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理，甲方有权交第三方处理，所发生的费用由乙方全额负担。
第九条、违约责任
1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款和解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金;
2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，由乙方负责保修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用;
3.乙方违反本合同相关约定的，除应承担违约责任外，因乙方违约导致甲方的其它相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。
4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的，应当承担由此对乙方所造成的损失。
5.乙方不得擅自解除本合同，因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的，甲方有权要求乙方承担双方交易金额 30%的违约责任，甲方因此还造成其它损失的，乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。
第十条、本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
甲 方： (盖章) 乙 方：(盖章)
法定代表人(签字) 法定代表人(签字)
电 话 电 话
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
关于买卖合同汇总 篇17
合同编号：
卖方（下称甲方）：____________ 地址：________________________ 联系方式：____________
买方（下称乙方）：________________地址：________________________ 联系方式：_____________
甲乙双方经过友好协商，基于自愿平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜，达成如下协议合同：
一、作品概况
二、作品权属
甲方应保证对本合同的第一条作品拥有所有权及处分权，并拥有足以对抗第三人的权利，同时甲方应如实说明作品的情况及瑕疵。
三、交易价格
经甲乙双方确认，本合同交易作品的价格合计为：人民币，甲乙双方均有对本合同约定的.交易价格和其他事项保密的义务，任何一方泄露合同其中信息，应承担给对方造成损失的赔偿责任。
四、付款方式
乙方应在________年_____月_____日前将上述款项付至甲方银行账户。
五、作品交付及验收
甲方应在合同签订____日内将作品交付乙方。甲乙双方在交付的同时对作品进行现场验收。
1、 验收方法：双方书面确定。
2、 验收标准：符合本合同第一条所列作品概况。
3、 验收结束后，甲乙双方应对作品进行确认正视、俯视、底视的照片进行签字确认。
六、交易终止
乙方于以下情形有权终止交易：有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处。上述情形属实的，乙方有权解除合同，如乙方已经支付的款项，甲方应在____日内退回，逾期则按照每天2%的标准承担违约金。
七、甲方取回责任
本合同解除后，甲方应于____日内取回作品；逾期未取回，乙方收取合理的保管费。甲方如采用邮递方式取回，应向乙方出具书面申请，邮递、保险用由甲方承担，乙方不承担货物交予承运人之后的责任。
八、违约责任
1、甲方在作品的权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处，应按照本合同约定的交易价格向乙方进行赔偿。
2、乙方未按照合同约定支付款项的，逾期每天则按照1%的标准支付违约金。
九、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免的对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等，以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如遇不可抗力事件发生，导致合同无法正常履行，发生一方应及时告知对方，并及时协商合同终结或延期协议，并书面做出合同附件。
十、补充与附件
本合同未尽事宜，应按照国家相关法律法规执行，未做规定的，甲乙双方经过友好协商达成书面补充协议。协议与其他补充材料作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十一、合同效力
本合同自甲乙双方签字之日生效。有效期为年，自至 年月效力，签字盖章（手印）生效。
十二、争议处理
本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决，也可由有关部分调解；协商或调解不成的，则可提交地方仲裁委员会仲裁，或依法向乙方地方人民法院起诉。
卖方：卖方： 地址：地址： 联系方式： 联系方式：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
关于买卖合同汇总 篇18
甲方：
乙方：
双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律之规定，本着平等、互利的原则协商一致签定本合同。
第一条家具名称(文本中所指家具包括生活家具和办公家具)单价：元
总价款为人民币：375，000.00(大写：叁拾柒万伍仟元整)。
第二条定做家具图纸提供办法及要求：按图纸施工。
第三条质量标准：按图纸要求，符合行业标准。
第四条交货方式、时间及地点：乙方自提;甲方送货，送货费用由甲方承担。交货地点：乙方指定地点。
第五条验收及三包期限：对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，乙方应在交货时当场提出异议;对于其他质量问题要求三包的，应按照《____市家具产品修理、更换、退货责任规定》办理。
第六条付款方式、地址、时间：签定本合同时预付定金人民币柒万伍仟元整(75，000.00)，剩余货款人民币叁拾万元整(300，000.00)。
第七条甲方交货后，定金抵作货款。乙方违约中途解除合同的，无权要求返还定金;甲方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。
第八条违约责任：
(一)一方迟延送货或提货的，应每日向对方支付迟延部分家具价款1%的违约金;
(二)无。
第九条争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商、调解、申诉解决不成的，按下列第二种方式解决;
(一)提交_______________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向____区人民法院起诉。
第十条其他约定事项：无
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
关于买卖合同汇总 篇19
供方：_______________ 需方：_______________
一、产品名称、型号、数量及金额
产品名称：_____________________________
规格型号：_____________________________
单位：_________________________________
数量：_________________________________
单价：___________________________(元)
总金额：_________________________(元)
备注：_________________________________
合计人民币金额(大写)：_______________
二、质量要求、质量负责条件和期限
供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，一月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行调货，由此产生的费用有需方承担。
三、合作方式
根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。
四、权利和义务
供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。
以上条款任何一方违约都将追究法律责任。
五、解决合同纠纷的方式
1.未尽事宜，双方友好协商解决。
2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。
3.向合同履行地法院起诉。
六、供方在规定时间内(按照货量而定)备货完毕，需方可以请供方代办运输，由此产生的费用由需方承担。
七、合同有效时间 ：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
供方名称：_____________________ 供方盖章：_____________________
供方身份证：___________________
需方名称：_____________________ 需方盖章：_____________________
需方身份证：___________________
签约地点：_____________________ 签约时间：_____________________
关于买卖合同汇总 篇20
甲方：______________
乙方：______________
经甲、乙双方商订，乙方拟向甲方订购矿山机械设备或备件，现拟定事项如下：
一、设备或备件明细及金额
名称 规格型号 数量 单价 ( 含税 ) 合计金额
变磁场精选机磁系
变磁场精选机磁块
变磁场精选机筒体
合计金额：______________人民币
二、 付款方式：______________甲方货到乙方验收合格付款。
三、 交货时间：______________自订合同签订之日起十日内交货。
四、 交货方式：______________甲方送货到场，运费甲方承担。
五、 违约责任：______________甲、乙双方应严格遵守合同条款，如遇特殊情况, 甲、乙双方需友好协商处理。
六、 此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字
(盖章)即刻生效，合同传真件视同原件，具有同样法律效应。
甲方：______________
乙方：______________
甲方代表 ：______________
乙方代表 ：______________
日期：___年___月___日
关于买卖合同汇总 篇21
方：___________________ (以下简称甲方) 地址：___________________ 邮编：___________________ ;电话：___________________ ; 传真：___________________ ;电子邮箱：_______________ ; 买方：___________________ (以下简称乙方) 地址：___________________ 邮编：___________________ ;电话：___________________ ; 传真：___________________ ;电子邮箱：_______________ ; 甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致： 第一条：名称、品种、规格和质量 1、名称：___________________ 2、品种：___________________ 3、规格：___________________ 4、质量，按下列第 项执行： ⑴按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。 ⑵按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式) ⑶按双方商定要求执行，具体为： (应具体约定产品质量要求)。 第二条：数量和计量单位、计量方法 1、数量：_____________________________ 2、计量单位和方法：___________________ 3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增减量规定及计算方法 第三条：包装方式和包装品的处理 第四条：交货方式 1、交货时间：___________________ (如甲方在约定时间不能按期交货，乙方允许甲方顺延交货日期15天)。 2、交货地点：___________________ 3、运输方式：___________________ 4、保险：_______________________ 5、与买卖相关的单证的转移：___________________ 。 第五条：验收 验收时间：___________________ 第六条：损失风险 货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。 第七条：价格与货款支付 1、单价：___________________ 2、总价：___________________ 3、货款支付 货款的支付时间：___________________ 货款的支付方式：___________________ 第八条：提出异议的时间和方法 1、乙方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后 日内向甲方提出书面的异议;乙方未及时提出异议的，视为货物合乎规定。 2、乙方因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品质量下降的，不得提出异议。 第九条：甲方违约责任 1、甲方不能交货的，则乙方有权解除合同，并有权要求甲方返还已支付的款项，乙方自愿放弃主张定金责任。 2、甲方所交货物的品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，乙方如同意利用货物，应按质论价;如乙方不能利用的，应依据具体情况，由甲方负责调换、修理、所产生的费用由甲方支付。 第十条：乙方违约责任 1、乙方若自提货物未按甲方通知的日期或合同约定的日期提货的，应以实际逾期提货天数，每日按货物总额的 %向甲方支付违约金。 2、乙方逾期付款的，应按逾期付款金额每日 %计算，向甲方支付违约金或一次性支付违约金 。 3、甲方为维权而支出的所有费用(包含但不限于律师费、诉讼费用、交通费等)均由乙方承担。 第十一条：争议的处理 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院处理。 第十二条：本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，甲乙双方也可达成补充协议。补充协议具有同等的法律效力。 第十三条：本合同自双方或双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。 甲方(盖章)：___________________ 乙方(盖章)：___________________ 代表(签字)：___________________ 代表(签字)：___________________ _________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日 签订地：_______________________ 签订地：_______________________
该文章《买卖合同样本通用》来源于互联网，如有侵权，立即删除
关于买卖合同汇总 篇22
甲方：_________________乙方：_________________
为明确责任，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国食品卫生法》等有关规定，经甲乙双方充分协商，本着互惠互利，公平公正的原则，共同订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、数量及计量
1、产品的名称：各类蔬菜。
2、产品的品种：乙方每周指定定购的各类蔬菜品种。
3、产品的数量：按乙方每周指定定购数量为准。
4、计量单位：按市斤计算。
5、计量方法：由甲方称重，到乙方指定地点再由乙方核准称重。
第二条产品的包装，运送及交货方式
1、货品由甲方按乙方指定的品种、数量统一打包并运送到指定地点，运费由甲方负责。
2、乙方在核准货品数量，质量，品种之后在送货确认单上签字则完成交货。
3、乙方订货方式为，每周____________以电话或传真方式下订单。如乙方临时补货，甲方根据情况决定是否配送。
第三条产品的价格与货款的结算
1、菜品的价格：甲方按乙方每周指定需求的菜品品种即时报价。价格按当时当地行情价格执行。
2、货款的结算：甲乙双方经协商签定本协议之后，由甲方为乙方先行垫付货款。乙方与甲方共同约定一日为每月____________日为结账日，结帐日当天乙方向甲方支付货款。
3、货款的认定：甲方每周给乙方送货并开具送货清单，甲乙双方各执一份，送货清单由甲、乙方指定人员核准并签字后作为结帐依据。
第四条甲乙双方的责任与义务
1、甲方因自身原因不能在约定时间向乙方供货的，应由甲方向乙方偿付不能交付货物货款的____________%的违约金。
2、甲方送货品种、数量、质量不符合规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价如乙方不能利用的，应根据货品的具体情况，由甲方负责更换并承担更换所产生的全部费用。
3、甲乙双方签定本合同后乙方不得以任何理由变更供货方。如遇特殊情况乙方停止经营行为经双方协商后乙方可中止本合同。
乙方的义务与权益
1、乙方在甲乙双方约定的结账日未能支付货款的，乙方按当______月应付货款的每日%向甲方偿付违约金。
2、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此给甲方造成的损失。
第五条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第六条其它约定事项
1、甲乙双方约定的核帐日期为每______月______日，结帐日期为每______月______日。
2、本合同期限为______年______月______日至______年______月______日，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方代表人：____________乙方代表人：____________
地址：_________________地址：____________________
电话：_________________电话：____________________
______年______月______日
关于买卖合同汇总 篇23
协议双方：
甲方：__________________
乙方：__________________
______住宅项目建设程序合法、用途明确。协议双方本着公开、公平、公正、自愿的原则就地下停车位使用权转让签订本协议。
一、乙方购买的地下停车位使用权，其位置（以下简称该车位使用权，其所在位置在本合同附件的标注为准）位于______地下车位，编号 ，其功能主要用于停放家用轿车、小型旅行车。
二、本协议签订前，乙方应去拟购停车位实地看验，协议签订后，视为乙方已对此停车位的实际状况及其可使用的状态进行了确认，没有全面完工的，甲方将提供完整的规划方案供乙方参照（规划图附后）。
三、乙方要爱护车位及其设施、设备，如由乙方造成的损坏，其维修及相关费用由乙方承担。
四、根据______年___月______日建设部令第______号《房屋建筑工程维修办法》的规定，保修期内甲方负责车位及其附属设施、设备的检查和维修，以保证乙方安全正常使用（乙方损坏除外），保修期内所产生的检查和维修费用由甲方承担。
五、保修期外车位及其附属设施、设备日常的运行、养护、维修费用，从本车库车位使用人缴纳的车位物业管理费中支出，由物业公司组织实施。
六、发生不可抗力或意外事件（包括战时征用等）使合同无法履行，本合同自动终止，双方互不承担责任。
七、有下列情况之一甲方免责：
（1） 非甲方原因导致乙方不能正常使用车位；
（2） 因法律、法规、政府规定导致本合同不能履行。
八、 停车位售价：
1、 ______地下停车位首批的出售价格确定为___万元/个。
2、 地下停车位的规格为宽______米，长___米，用彩色线条标注。停车位的使用权预售以一个车位计价。
______地下停车位的出售，首次预收地下停车位总价款的______，即为人民币______万元/个；
______将根据地下停车位出售情况采取分批此出售办法实施，对第一批参与购买______地下停车位的业主将给予总价款___%的优惠，此优惠款在交付余款时予以扣减；
九、停车位的交付步骤：
1、甲方按照排序的先后顺序出售地下停车位；
2、乙方付清______%出售款后，即取得相应地下停车位的使用权。甲方应在_____年____月____日前经验收合格后交付乙方使用，同时甲方向乙方出具相关科大花园地下停车位使用文书；
3、______地下停车位出售的是长期使用权，使用年限与科大花园住房产权年限相同；
4、如乙方交付款项后因甲方原因放弃购买，甲方将无条件退还出售款并承担银行同期存款利息；
5、如乙方交付购买款，在甲方停车位资源能够满足的条件下，经甲方同意后可作适当调换；
6、 如乙方交付购买款后因其它原因主动放弃购买，甲方同意退还购买款。
十、在国家法律、法规规定期限内乙方拥有该车位的使用权，甲方将无权再处理该车位，否则引起的一切纠纷由甲方负责。
十一、本合同未尽事宜， 甲、乙双方可在补充协议中另行约定，约定条款与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同仲裁委员会申请仲裁解决。
十三、本合同一式四份， 甲、乙双方各二份。
十四、本合同自双方签订之日起生效。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
关于买卖合同汇总 篇24
甲方（供方）：
乙方（需方）：
签订日期：日
为明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》之相关规定，本着互惠互利的原则，经双方友好协商，签订本合同，并共同信守下列条款。
第一条合同的标准
1、产品的名称、规格、价格、数量及金额：
本合同所确定的产品为甲方代理的糕点系列产品，具体的名称杏仁酥（出厂单价40元/件，9.5斤）、熊仔蛋糕（出厂单价41元/件，8.0斤）、玉米宝宝（出厂单价40元/件，8.0斤）、好麦蛋糕（出厂单价41元/件，8.0斤）。
2、产品的技术标准和质量，符合甲方产品质量的企业标准或国家标准。
第二条交货、验收方式
1、乙方收到产品后应及时验收，若有异议应以书面形式在三天内向甲方提出，并提交货单原件，以便协助解决。否则甲方视为乙方以按要求收货。
第三条甲方的权利和义务
1、甲方有向乙方提供质量合格产品的义务。
2、甲方有及时、准确的向乙方提供产品相关资料和证件的义务。
3、乙方在保质期内如发现产品质量问题，甲方经查证后，属甲方责任的，甲方有无偿调换、退货的'义务（乙方造成的除外）。
第四条乙方的权利和义务
1、乙方应向甲方提供有效的营业执照、卫生许可证、税务登记证及法定代表人身份证复印件。
2、乙方年销售任务为万圆，每月最低万元。乙方在销售期间应按月、季度的销售计划进货。
3、乙方享有甲方提供的促销商品等支持的权利。
4、甲方提供不超过生产日期15天的产品给乙方，否则乙方有权拒收。
5、乙方有责任配合甲方业务代表不定期到乙方查询经营及库存情况。
6、乙方的销售价格不得低于甲方提供的价格销售和跨区销售、否则取消所有返利，并取消销售甲方产品的资格。
7、合同有效期内销售额在万元以下则无返利。
8、所有返利都必须是在合同期满且货款结清后的次月甲方以产品兑现给乙方。
第五条价格与结算
1、甲方产品的价格以甲方盖公章的附件为准，甲方视成本及市场原材料变化有权更改供应价格，但应提前一个月通知乙方。新价格调整前已付款则无论甲方价格做任何调整本批货以原供价为准。
2、结算方式：先款后货，甲方在收到乙方货款5日内按乙方指定地点将货物发出。
3、付款方式：由乙方将货款存入甲方指定的银行账户。乙方不得将现金交与甲方业务人员，否则由此产生的一切不良后果由乙方负责。
第六条争议解决
（一）、因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决，经协商无法解决之争议在甲方所在地人民法院起诉，通过诉讼解决合同争议。
（二）其他
1、本合同任何条款的变更，双方必须书面为之；
2、甲方业务代表未经甲方书面传真确认，不得向乙方借取货物或现金，不得行使超出合同范围之外的权力，由此引发的一切责任甲方不予承担。
3、本合同一式两份，甲乙双方签字（盖章）生效，双方各执一份。本合同共页，涂改或未经合法授权代签无效。
4、本合同有效期为月日；
5、未尽事宜双方协商处理；
（三）双方签章：
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
关于买卖合同汇总 篇25
供方：怀化市沅陵县盛昌副食店
需方： 供方与需方就有关 低温奶系列产品购销事宜，经过认真协商一致达成如下合同条款。
一、产品
1、供方向需方提供 低温奶商品渠道产品，由需方在省 市 县 镇 超市行政区销售该项产品。
2、本合同产品计量方法是以供方标准为准。
3、供方保证按需方的要货通知及时组织、准备、提供产品。
4、产品包装物由供方提供，不回收，包装标准执行国家标准。
5、储运条件必须保持在20C-60C之间，需方应保证产品在20C-60C规定条件下储存、运输。
6、需方必须在冷链条件下销售，如未按供方要求导致产品质量问题及事故责任均由需方承担。
二、质量
1、供方提供的产品应当符合国家标准，行业标准和企业标准。
2、供方向需方提供三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证复印件）.
3、需方为法人或其他组织的应向供方提供五证（营业执照、卫生许可证、税务登记证、法人代表或负责人身份证明书、经办人的授权委托书的原件和复印件），需方为个人的应向供方提供本人的身份证原件和复印件，以上两种由供方核对原件后收存复印件。
三、价款
1、每批进货价款按要货数量计算。
2、合同价：见附件价格表。
3、需方必须遵守供方规定的`统一价格，不得哄抬物价，不得低价倾销。
四、要货与发货
1、为保证合理供应产品，满足需方的需求，需方提供所属市场的3天要货计划。
2、需方将货款电汇至指定帐户或变现金后，凭供货单到冷库自行提货，运费由需方自行负责。
3、需方每次要货必须按计划要求提前8天将要货计划表告知供方，供方在收到货款后4天之内发货，需方必须保证帐上有足额现金报计划。‘
4、需方应合理预计销售，做好销售计划的连续性，管理好产品。
五、运输与交接
1、需方乘虚而入地提货。
2、产品保温运输包装物由需方负责。
3、在确保冷链条件下运输工具与方式由需方自行确认。
六、产品所有权的转移
供方凭提货单从仓库发货后，产品的所有权即刻从供方转给需方如果发生损失，则由需方自负。
七、保证金
1、需方应向供方交纳保证为人民币伍仟元整。
2、该保证金用于下列保证内容，需方保证在指定的经销区域经销，保证不跨区经销，需方保证不窜货、杜绝窜货。 需方保证不擅自退货，杜绝擅自解除本合同。
如果需方违反本合同或其上述保证内容，保证金用于支付违约金，同时供方将取消全部促销优惠政策，如果需方未违反本合同及保证内容也不再经销产品时，供方应于十五日内退还需方保证金。
八、违约责任
1、需方经营供方产品时，如需方低于规定价格销售，供方对需方每次处罚500元的违约金，并限期三天内由需方按供方规定价格改正，累计发现两次者，供方对需方停止供货，终止合同关系。
2、需方经营供方产品时，如违反供方规定价格，造成严重窜货，出现一次供方对需方处500元违约金并由需方在三天内提交一份书面保证材料累计两次者，供方对需方做出终止合同处理。
3、需方违约冷链储存和销售产品的由此出现质量问题，由需方承担一切后果。
4、其余违反责任适用于我国合同法有关买卖合同的规定。
九、合同不可转让
需方在经营期间，无论在任何情况，均不得转让《购销合同》需方承诺在履行合同进程中掌握供方的技术信息和经营信息，属商业机密，需方不得在任何时间以任何方式向任何人泄露，原则向供方支付违约金贰仟元整。
十、合同生效
本合同从最后一方签字盖章之日起正式成立生效，需方为个人，本合同从供方签字盖章和需方签字按手印之日起生效。
十一、合同文书
本合同一式两份，供、需双方各执一份，具有同等法律效力。
供方：怀化市沅陵县盛昌副食店
需方：
代表签字：
代表签字：
电话:
电话:
年 月 日
年 月 日
关于买卖合同汇总 篇26
甲方 (出卖人)： 姓名 住所 身份证号码 乙方(买受人)： 姓名 住所 身份证号码 甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：
第一条 甲方愿意讲起享有所有权的 (车辆型号 牌照 行驶里程等车辆信息) 车辆有偿转让给乙方。
第二条 乙方同意购买符合
第一条约定的甲方的车辆。
第三条 购车款为人民币： 元，乙方应当一次性向甲方支付全部构成款。
第四条 甲方应当在乙方支付购车款的当日办理车辆过户手续，因此产生的税费有 方承担。
第五条 甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债，也没有讲该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以及
第三方提供担保。
第六转条 甲方承诺其享有该车辆的完整所有权，任意
第三人对该车辆均不享有任何权利。
第七条 乙方没有按照约定支付购车款，甲方有权解除本合同，并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。
第八条 甲方违反本合同的约定和承诺，乙方可以解除本合同，甲方应当立即返还乙方支付的全部购车款，并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。
第九条 甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法向(有利于自己的) 法院起诉
第十条 本合同一式三份，甲乙双方各持有一份，各份具有相同法律效力。 甲方 ： 乙方：
关于买卖合同汇总 篇27
合同编号：__________
出卖人：____________________
买受人： ____________________
签订时间：____________________
签订地点：____________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为加快发展农村经济，保护合同交易双方当事人的合法权益，确保农业种植增产增收，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，订立本种植玉米买卖合同。
第一条：出卖人负责对玉米的种植生产。买受人负责对玉米种植生产的技术指导。
第二条：出卖人应按照买受人的收购要求，向买受人承诺玉米的种植面积为__________亩，并按照买受人提出的技术要求和质量标准进行生产管理，按期、足额地向买受人提供符合质量标准和等级的玉米__________公斤。出卖人应保证在未完成合同约定的数量前，不向他人出售。
第三条：出卖人生产的玉米，只要符合约定的质量标准和规格，买受人负责包销。每公斤的收购价为__________元。玉米交货时，若市场价格上涨，收购价协商提高，若市场行情下跌，收购价不变。交货的时间为__________年__________ 月 __________日;交货地点__________
第四条：买受人应搞好玉米种植的信息和技术培训工作，指导出卖人科学种植，防止玉米作物的病虫害，提高玉米的产量和质量。
第五条：如果买受人需要统一向出卖人提供种子、化肥、农药的，应以当地的批发价格供应，具体价格为种子__________ 元/公斤;化肥__________元/袋;农药__________元/瓶。
第六条：因买受人在出卖人生产过程中因其提供的种子、化肥、农药出现质量问题;或因提供的技术指导出现失误，买受人应当负责对出卖人的经济赔偿。
第七条：出卖人由于不按买受人的技术要求和所提供种子、化肥、农药的质量标准生产;或由于不可抗力的自然灾害(高温、寒流、干旱、洪涝、暴雨、冰雹、大风等)造成的损失，由出卖人承担。
第八条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商和调解不成的，按下列第( ) 种方式解决;
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向 人民法院提起诉讼。
第九条：本合同自 年 月 日双方当事人签字盖章后生效;合同履行完毕后失效。
第十条：双方当事人需要约定的其他事项
出卖人：________________签字(盖章) 买受人：____________签字(盖章)
住所地址：_______________________ 住所地址：_______________________
居民身份证号码：________________________ 居民身份证号码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
邮编：________________________ 邮编：________________________
开户银行：__________________________________
银行帐号：__________________________________
联系电话 ：__________________________________
关于买卖合同汇总 篇28
卖方：_____________________
买方：_____________________
经充分协商，签订本合同，共同信守。
一、品名、规格、数量、金额、交货日期
品名
规格单位数量单价金额交货日期超欠幅度%
二、质量、技术标准：________________________________________________________
三、原材料供应办法：________________________________________________________
四、交（提）货办法、运输方式及地点：________________________________________
五、质量检验及验收办法：____________________________________________________
六、包装要求及费用负担：____________________________________________________
七、结算方式及期限：________________________________________________________
八、其他：__________________________________________________________________
九、卖方经济责任
（1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合同规定，买方同意收货的，按质论价；买方不同意收货的，供方应负责包修、包换、包退，并承担因此造成的损失。
（2）未按合同规定的数量交货，少交而买方仍需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失。不能交货的，应偿付买方以不能交货的货款总值_______%的违约金。
（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，并承担因此支付的费用和损失；买方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的，应予赔偿损失。
（4）未按合同规定时间交货，每延期一天，应偿付买方以延期交货部分货款总值千分之一的`违约金。
（5）对不符合同规定的产品，在买方代保管期内应偿付买方实际支付的保管、保养费。
（6）产品错发到货地点或接货人，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，还应承担因此多付的运杂费和延期交货的损失。
（7）其他：__________________________________________________________________
十、买方经济责任
（1）变更产品品种、质量或包装的规格，给卖方造成损失时，应偿付卖方实际损失。
（2）中途退货，偿付卖方以退货部份货款总值_______%的违约金。
（3）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付卖方以延期提货部份货款总值千分之一的违约金并承担实际支付的保管、保养费。
（4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，每日应偿付卖方顺延交货产品总值千分之一的违约金。
（5）未按合同规定日期付款，每延期一天，应偿付卖方以延期付款总额千分之一的违约金。
（6）实行卖方送货或代运的，无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的违约金。
（7）错填到货地点或接货人，应承担因此造成的损失。
（8）其他：__________________________________________________________________
十一、买卖双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同的，经双方协商和鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
关于买卖合同汇总 篇29
合同双方：
买方：______公司
卖方：______农场
合同签订地点：______市
一、合同货物
（一）商品名称：口味良辣椒
（二）规格：40 kg/袋
（三）数量：5000袋
（四）总价：____________元
二、质量标准
（一）产品质量标准符合国家标准
（二）卖方需按合同要求进行检疫
（三）合格商品于装车时随货附带检疫证明文件
三、价格与结算
（一）价格：____________元/袋
（二）结算方式：全款到货后10个工作日内汇款
（三）税费由买方承担
（四）延迟付款则每天加收1%的滞纳金
四、交货期限
（一）本合同规定的交货期为____________年______月______日
（二）买卖双方应按照约定的交货期履行义务
（三）买方应按照卖方要求担负卸货费用和运输费用
五、违约责任
（一）因卖方不履行协议义务导致买方损失的，卖方应承担相应的违约责任。
（二）若买方未按约定支付货款或未按时收货，则须承担相应的违约责任。
（三）违约责任的承担范围均按照中国现行法律法规的`要求进行。
六、争议解决
（一）买卖双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成，任何一方均可向所在地仲裁委员会申请仲裁。
（二）仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
七、执行力
（一）本合同自双方签字或盖章之日起生效；合同的附件，补充协议以及合同的修订均视为本合同的一部分。
（二）在本合同有效期内，如无新的协议，本合同自动延续。
（三）本合同未尽事宜双方协商解决。
签约地点和日期：
买方：______公司
卖方：______农场
签约代表：______________
本合同一式两份，卖方与买方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
关于买卖合同汇总 篇30
卖方：______________
合同编号：__________________
买方：______________
签订时间：_____年____月___日
本合同经双方协商一致达成协议如下：
第一条移动电话机名称：
名称
品牌及型号
出厂机身串号
附件序号
进网标志
扰码号
产地
数量
单价
三包期限
主机
随机
配件
其他
合计金额(大写)拾万仟佰拾元角￥
第二条交货地点：签约地点/____________交货时间：即时/____________
第三条付款方式：现金/支票/ ___________付款时间：即时/货到付款
第四条验收：
(一)卖方向买方说明商品，核对移动电话机主机身号(imei串号)和进网标志、随机配件的出厂序号(批号)、产品商标和型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配件和产品和质量状况，经买方确认，当面向买方交验商品，
(二)对于移动电话机的数量颜色型号(含随机配件)、外观有异的，买方有交货时当场提出。
第五条质量标准及三包规定：
(一)质量标准：_____________
(二)三包规定：
1、主机在三包有效期内出现质量问题，卖方负责在__________日内免费维护、修理，并保证修理后的商品能正常使用。
2、商品自售出之日起_________日内，主机出现性能故障时，买方可选择换货或修理。买方要求换货时，卖方负责为买方调换新的同型号同规格商品；无同型号同规格商品时，买方可选择换货或退货，不得收取任何费用。
3、三包有效期内，主机出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，卖方负责免费为买方调换新的商品。换货后，商品三包有效期自换货之日起重新计算。由卖方在发货票背面加盖印章，注明更换日期，并提供新的三包凭证。
4、三包有效期内，配件出现性能故障，经更换两次，仍不能正常使用的，卖方负责免费为买方退货，并按当时的配件单独销售价格一次性退款。
5、对于其他质量问题涉及三包的，按照(移动电话机商品修理更换退货责任规定)办理。
以上关于时间的双方约定，不得低于国家法定时间的'规定。
第六条在三包范围外，下列情况可以实行合理收费修理：
(一)超过三包有效期的；
(二)未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
(三)未按指定维修单位维修、拆动造成损坏的；
(四)擅自涂改或无有效三包凭证、有效发货票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外)；
(五)三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的。
第七条违约责任：
(一)一方迟延交货或提货的，应每日向对方支付迟延部分合同总价的________%的违约金；
(二)__________________________________ 。
第八条争议解决方式：本合同在执行中如发生争议，买、卖双方协商或向消费者协会和其他有关部门申请调解，协商或调解不成时，按下列第_______种方式解决；
(一)提交武汉仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第九条其它约定事项：_______________________________
第十条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，买、卖双方各执一份。
卖方：____________
买方：____________
电话：____________
电话：____________
住所：____________
住所：____________
______年______月______日
关于买卖合同汇总 篇31
出售方：_______________
购买方：_______________
第一条：甲方将民和_____村置用地房屋出售给乙方。
第二条：乙方自愿购买商住楼第_____单元第_____楼顶层第_____套。编号为_____室(楼层从_____米通道算起为第一单元)，车库不计算楼层。
第三条：甲、乙双方同意乙方所购上述商住楼面积约_____平方米，总金额为人民币_____元整(小写：_____元)，含水电开户费，其中包括该房屋现在所用装饰费用，从_________年________月______日以后产生装修费用由乙方负责。
第四条：付款方式：签订合同时乙方付一次性付清________元整(小写：________元)。
第五条：合同期内房屋价格一次性定价，不相应调整。收款以甲方收条为凭证。
第六条：乙方按约如数交付房款，未交清房款，甲方有权卖给他人。未交清房款乙方不可强行进房装修，严禁自行改造和破坏房屋的主体结构进行装修如有违造成后果，乙方必须承担一切责任。
第七条：乙方交清房款后，甲方根据________等村统一到房产部门办理房屋产权手续，其分证费用由乙方承担(含房屋销售不动产税、契税和房屋维修基金等)。甲方乙方办理产权证时，乙方必须交纳办产权证的费用付给甲方。产权证面积可误差________平方米。
第八条：该房屋顶层墙体裂缝等漏雨现象由乙方自行维修解决、乙方不能找甲方的麻烦。
第九条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效，并产生法律效力。
甲方签字：_______________
乙方签字：_______________
日期：_________年______月___日
关于买卖合同汇总 篇32
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》
第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的'可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：
一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;
二、被告潘世海于本判决生效之日起7日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;
三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，
上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项、《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条的规定，判决如下：
一、维持海南省琼中黎族苗族自治县人民法院(20xx)琼中民初字第65—2号民事判决第三项;
二、撤销海南省琼中黎族苗族自治县人民法院(20xx)琼中民初字第65—2号民事判决第
一、二项;
三、解除上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日约定的汽车买卖口头协议;
四、限被上诉人潘世海于本判决生效后十天内将琼D30594牌号栏板小货车(跃进NJ1026D)退还上诉人朱海林，并支付该车折旧费2880元给上诉人朱海林，逾期交车则每天按12.05元支付该车折旧费。
从上述案例看，审理汽车买卖合同纠纷案件，不能以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据。因为《旧机动车交易管理办法》是国务院贸易部于1998年3月9日颁布的
关于买卖合同汇总 篇33
买方（以下简称甲方）：
卖方（以下简称乙方）：
身份证号码：_____________________
兹为购买货物，买卖双方本着互惠互利，共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方议定条件如下：
第—条合同标的
买方自愿向卖方购买_____货物，合同标的总额为____________元。
第二条合同货物的单价、数量
1.货物名称：________________
2.型号规格：
3.货物单价：_____元
4.货物数量：_________件
总价为__________元(该价格包含运输、保修、服务等费用)。
第三条质量要求
合同货物的质量应达到我国国家质量标准的要求，具体技术参数(详见产品技术说明书)由卖方提供样品备查，并提供技术资料及技术性能资料。
第四条合同货物交付
1.交货时间和期限：卖方应于合同签订后_____日内将货物交付于买方。
2.交货地点：由甲方制定地点。
3.交货方式：现场交接。
第五条结算与付款方式
1.买卖价款议定每件人民币__________元，共计人民币_______佰元，于卖方交货同时悉数付清。
2.合同的全部价款，由买方以现金现场交付于卖方负责人，或者以电汇、汇票方式将价款汇至卖方账户内。
第六条卖方责任
1.卖方保证所供合同货物与本合同第二条及所提供的样品相符。卖方所提供货物的数量少于合同规定的数量时，应于交货后_______日内补足。卖方所交付货物如与样品不相同时，买方可要求更换或解除买卖合同，由此给买方造成的损失，由卖方负责赔偿。
2.卖方应如期交付货物，卖方如不能按期交付或仅能交付一部分，应于_____日前通知买方延缓日期;买方若不同意，可解除合同。
第七条买方责任
1.验收合格后，买方应立即交付价款。如买方不能付清，卖方可停止交货，直至解除合同。卖方因此所受的损失，由买方赔偿。
2.买方预知届期不能付款的，可于_____日前通知卖方延缓交货日期，倘卖方不同意时，买方可以解除合同;但若已经给卖方造成损害，应当赔偿其损失。
第八条其他约定
1.如因天灾或其他不可抗力，致使卖方不能按期交货或不能全数交付，可延长交货期，但延缓日数应经双方议定。
2.市场价格如有升降变动，各方不得主张增减货价，或借故解除合同。
3.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
4.任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
5.除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第九条不可抗力
买卖双方任何一方由于自然灾害和不可抗力而影响本合同履行时，均应自不可抗力事件发生之日起三日内向对方通报不能履行的理由，并自事件发生之日起三十日内，在取得有关主管机关证明后，经对方同意，允许延期履行、部分履行或者不履行。
第十条争议的解决
合同双方当事人可以在下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。
1.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权提交_____________仲裁委员会仲裁。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决，经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条通知
1.合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的`地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十二条合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十三条保密
一方对因本次合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十四条生效条件
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。且各方应在合同正本上加盖骑缝章。
第十五条附则
本合同共一式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。
卖方(盖章)：____________________买方(盖章)：____________________
授权代理人：(签字)______________授权代理人：(签字)______________
住址：____________________________住址：____________________________
邮政编码：________________________邮政编码：________________________
联系电话：________________________联系电话：________________________
传真：____________________________传真：____________________________
日期：____________________________日期：____________________________
电子信箱：________________________电子信箱：________________________
开户银行：________________________开户银行：________________________
账号：____________________________账号：____________________________