买卖合同（五） 篇1
甲方:
乙方:
甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。
一、汽车型号及金额
汽车品牌_____________________;
型号____________________;
发动机号_____________________;
车架号__________________;
车价: _____________________。
二、购车方式
1、乙方向甲方购买车辆;
2、乙方向_____________汽车销售商购买车辆，委托甲方办理汽车按揭手续。
三、交车时间、地点及方式
1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。
2、乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。
四、付款方式及期限:
乙方按下列_______种方式及期限付款
1、一次性付款
乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款 元。
2、分期付款
乙方于本合同生效之当日首付__________元，其余车款乙方委托甲方向中国农业银行杭州市延安路支行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭_________%，金额(大写)_____________。
五、权利与义务
1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。
3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的'基本情况。
4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。
5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。
六、有关汽车按揭的约定
乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务:
1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。
2、乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。
3、按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。
4、乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。
5、乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。
6、乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。
7、甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。
8、乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。
七、违约责任
1、本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。
2、乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失(包括利息、罚息、调查费、律师代理费等)。
八、合同争议解决的方式
本合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。
十、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。
甲方: 浙江汽车销售有限公司 乙方:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
买卖合同（五） 篇2
买卖合同
目录
（供进口成套设备用）
第一章 定义
第二章 合同范围
第三章 价格
第四章 支付（方案一）、（方案二）
第五章 交货与交货条件
第六章 包装与标记
第七章 设计与设计联络
第八章 标准与检验
第九章 安装、试车和验收
第十章 保证、索赔和罚款
第十一章 侵权和保密
第十二章 不可抗力
第十三章 税费
第十四章 仲裁（方案一）、（方案二）
第十五章 合同生效、终止及其他
第十六章 法定地址
附件：
一、合同的供货范围和合同产品的内容（略）
二、技术资料的内容及交付日期（略）
三、“合同工厂”的规范及技术条件（略）
四、合同的分项价格（略）
五、出卖人技术人员的服务范围和待遇条件（略）
六、买受人技术人员的培训范围和待遇条件（略）
七、出卖人银行不可撤销的保证函（略）
八、买受人银行不可撤销的保证函（略）
买卖合同
（供进口成套设备用）
合同编号：
签字日期：
签字地点：
中国，
（以下简称买受人）与
（以下简称出卖人），双方授权代表同意就下列条款签订本合同：
第一章 定义
1.1 “买受人”是指 ，或者该公司的法人代表、代理和财产继承者。
1.2 “出卖人”是指
国
公司，或者该公司的法人代表、代理和财产继承者。
1.3 “合同产品”是指本合同附件一中所列的产品及其型号和规格。
1.4 “技术资料”是指本合同附件二中所列的全部技术数据、图纸、设计、计算、操作、维修、产品检验资料。
1.5 “合同工厂”是指买受人使用出卖人提供的技术和资料生产合同产品的场所，包括出卖人提供的全套设备和备件，即
省
市
工厂。
1.6 “净销售价”是指合同产品的销售发票价格扣除包装费、运输费、保险费、佣金、商业折扣、税金和外购件等的费用后的余额。
1.7 “技术服务”是指出卖人根据本合同附件五和附件六中的规定，就合同产品的设计、制造、装配、检验、调试、操作等工作，向引进方提供的技术指导和技术培训。
1.8 “商业性生产”是指合同工厂生产第
台合同产品以后的生产。
1.9 “合同生效日期”是指本合同的双方政府有关当局中的最后一方批准合同的日期。
（注：可根据具体项目的需要增减上述定义）
第二章 合同范围
2.1 买受人同意从出卖人购买，出卖人同意向买受人出售 成套设备项目（以下简称“合同工厂”），其中包括为保证合同工厂安全稳定地操作所需要的全部设备、材料和备件（以下简称“设备”），以及合同工厂装配、安装、试车、正常操作、生产和维修所需的全部技术和资料（以下简称“技术资料”）。
出卖人供货的具体内容，详见本合同附件一。
出卖人供应的“技术资料”，详见本合同附件二。
2.2 出卖人所供应的全部设备的技术性能和出卖人对合同工厂设备的技术保证详见本合同附件三。
2.3 出卖人派遣有经验、健康和称职的技术人员到合同工厂现场对合同工厂的施工、安装、试车、投料试生产与考核进行技术指导。其人数、技术服务范围和待遇条件等见本合同附件五。
买卖合同（五） 篇3
卖方： ________(以下简称甲方) 身份证号：______
买方： ________(以下简称乙方) 身份证号：______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：
第一条 甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施：
1、甲方所售房屋所有权证号为"______ 号"，房屋土地使用权证号为"______ 号";
2、甲方所售房屋位于______ 区______ 路(街)______ 号，为______ 结构;
3、甲方所售房屋建筑面积______ 平方米;
4、甲方所售房屋附属设施为______ 。
第二条 房屋价格及其他费用：
1、 甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)___ 拾___ 万___ 仟___ 佰元整(含附属设施费用);
2、 甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由 方负担。
第三条 付款方式：
一次性现金付款
第四条 房屋交付：
乙方在付款后 ___ 日内，甲方将房屋交付乙方，逾期不交，甲方承担赔偿责任
第五条 甲方逾期交房的.违约责任：
甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价10%的违约金。
第六条 甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。
第七条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第八条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
住址(工作单位)：住址(工作单位)：
联系电话： 联系电话：
_________年____月____
买卖合同（五） 篇4
合同编号：
定作人：
签订地点：
承揽人：
签订时间：
年 月 日
第一条 定作物、数量、报酬、交货期限
定作物 规格 计量 报酬 交货期限及数量名称 型号 单位 单价 金额 合计
合计人民币金额(大写)：(注：空格如不够用，可以另接)
第二条 承揽人提供的材料
材料 牌号 规格 生产 计量 用料序号 质量 单价 金额
名称 商标 型号 厂家 单位 数量(注：空格如不够用，可以另接)
第三条 定作人对承揽人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限：
第四条 定作物的技术标准、质量要求：
第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件：
第六条 定作人提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求：
第七条 承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在 日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的 日内答复。
第八条 定作物的包装要求及费用负担：
第九条 定作人(是/否)允许第三人完成定作物的主要工作。
第十条 定作物交付的方式及地点：
第十一条 定作物检验标准、方法、地点及期限：
第十二条 定作人在 年 月 日前向承揽人预付材料款(大写) 元。
第十三条 报酬及材料费的结算方式及期限：
第十四条 定作人在 年 月 日前交定金(大写) 元。
第十五条 本合同解除的条件：
第十六条 定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人(是/否)可以留置定作物。
第十七条 违约责任：
第十八条 合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十九条 其他约定事项：
定 作 人 承 揽 人 鉴(公)证意见：
定作人(章)：承揽人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码：居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
鉴(公)证机关(章)
账号：账号：
经办人：
邮政编码：邮政编码：
年 月 日
监制部门：
印制单位：
买卖合同（五） 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
第一条
甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：____________________；
2、安装工程概况：______________；
3、工程地点：___________________。
4、开工日期：______年______月______日。
5、竣工日期：______年______月______日。
第二条
乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条
安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的，须经双方协商同意。涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。
第四条
本合同工程总价款为人民币￥______元（大写：______元整）。合同签订时，甲方支付乙方工程定金计人民币￥______元。大写：______元整（计工程总价款的______%）。
乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币￥______元，大写：______元（计工程总价款的______%）。其余款项于设备调试完毕，工程竣工验收合格后付清余款（以验收报告日期为准），甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。乙方通知甲方验收，______日内甲方无故不参加验收，视作验收合格。以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条
一、乙方责任：
工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。
除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。乙方无故拖延工期的，每拖延______天，应向甲方支付价款的______‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任：
工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。
甲方负责空调内机电源的铺设及室外机基座的建设。
甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的______%的违约金。
甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟______天，甲方应向乙方支付合同款总额的.______‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的______%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，______个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化或设计变更。
（2）不可抗力。
（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。
（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条
产品质量责任和售后服务条款：
自验收之日起，工程保修期为：______年（即______个月）。
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。
第七条
因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条
解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条
由______方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条
本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条
本合同正本一式______份，甲乙双方各执______份。
甲方：
乙方：
买卖合同（五） 篇6
甲方(废品供货单位)：__________有限公司 乙方(废品采购单位)：__________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则就废品收购项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
经双方协商所购废品价格为：
1、 甲方的责任：
① 甲方向乙方出售的废品主要有拉伸膜、粘膜、纸筒、纸箱、木头等，其他待定。
② 在履行协议期间，甲方不得将废品卖给他人。
③ 废品外运时必须由甲方负责监管，并由甲方记录废品每次外运的品种、数量和金额，乙方必须给予配合，严禁私自外运。
2、 乙方的责任：
① 乙方车辆经甲方总务人员批准后方可进入甲方厂区棚内，如有违反，甲方可立即解除合同。
② 乙方有偿收购甲方废品，拉伸膜、粘膜、纸箱、纸筒、木 头等废品。
③ 乙方无偿为甲方清理垃圾，每月次数不限。
④ 乙方无偿将自己的货车借给甲方使用，但载重量不超过本车核定载重量，且使用范围为，使用次数不得超过 次，使用时间最好在下午，但需提前预约。
⑤ 乙方应诚实守信、合法经营，收购甲方废品的价格必须符合市场收购价，否则甲方有权追偿差额价款。
⑥ 乙方进入厂区时，应注意自己的言行举止、行为规范，需文明开展回收业务，服从甲方的管理，听从甲方的指挥，支持配合甲方的工作。
⑦ 乙方在甲方经营场地时，应遵纪守法，有违法行为，除追究法律责任外，甲方有权终止本合同。
⑧ 废品的收购及外运工作由乙方负责并承担由此产生的费用。
3、 货款的结算方式为预付担保式，如下：
① 乙方必须在合同签定后向甲方一次性支付预付款人民币__________元。
② 每次买卖完成时，在预付款中扣除，当剩余金额不足__________元时，继续补充预付款__________元。
③ 待合同结束经双方协商不再续订合同时，将剩余费用结算清楚。
4、 不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明后，允许近期履行部分或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
5、 争议的解决
执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
6、 无效合同
甲乙双方如因违反法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任有过错方自行承担。
7、 附则
① 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
② 本合同自签订之日起生效。
废品供货单位(甲方)：__________ 废品采购单位(乙方)：__________
签约时间：__________
签约地址：__________
买卖合同（五） 篇7
甲方：
乙方：上海汇亿家居用品有限公司
经双方友好协商，就甲方委托乙方生产制作印有甲方LOGO的产品（以下简称礼品）达成具体的协议如下：
一、协议简要
由乙方根据甲方需求，设计并制作符合甲方商业需求的礼品 （以下简称礼品），礼品的详细规格、材质等如下表：
二、双方的权利与义务
1、乙方在签订合同之后，为甲方提供样品，经甲方确认后进行产品制作生产。
2、大货生产需与样品一致，如有存在材质或色彩及相关的.变动差异，在征得甲方同意后方可更改。
3、甲方须保证及时提供交货地点、收货人清单 ，因甲方未能按时提供上述清单造成的交货延误，由甲方承担责任，与乙方无关；若因甲方提供之交货清单有误，造成运输有误，其产生的重复运输之费用由甲方承担。
4、甲方指定收货人在到收货地点进行验收，并在供货单上签字确认视为合格。
三、付款方式
合同签订之后，甲方先预付乙方50%的定金，合计人民元，余下50%货款合计人民币元，于验收合格后一次性付清。
四、违约责任
本合同自双方签字盖章之日起生效，由因此而造成的纠纷，由当地国家仲裁机构仲裁。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：上海汇亿家居用品有限公司 代表人： 代表人：
盖单：盖章：
日期：日期：
买卖合同（五） 篇8
卖方（以下简称甲方）：____________
买方（以下简称乙方）：____________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市______区（县）地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证（房屋所有权证______字______号），经北京市房屋土地管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证（经）字第______号。
乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。
第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米（包括套内建筑面积______平方米，分摊的共有共用建筑面积______平方米），共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米（含共有共用面积）。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。
第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币（大写）______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（小写）______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。
第三条乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_______________________银行账号为：_________________________第四条甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第四条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。
第五条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。
第六条本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第2天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过______日（遇法定节假日顺延）甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的.房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。
第七条本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第2日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之______（大写数字）向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
第八条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种（大写）方式解决纠纷。
1、提交北京仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。
甲方（签名或盖章）_______________乙方（签名或盖章）_______________
监证机关：_______________
代理人（签名或盖章）_____________________代理人（签名或盖章）______________________
签订日期：___________年____月____日
买卖合同（五） 篇9
买卖合同范本简单版
合同编号：__________
甲方(出卖人)：__________________
乙方(买受人)：__________________
经甲乙双方协商同意，达成如下协议，共同遵守。
第一条 乙方向甲方购买后列标示机械，于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂，双方约定，若试用后乙方认为合意，即行成交。
第二条 试用期间以____日为限，自接到机械翌日起算。
第三条 前项试用，如乙方认为不合意，应立即将机械退回，以示买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。
第四条 在试用期间，乙方对机械有自由使用之权，因此而有所损害的，乙方应负赔偿之责。若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的，不在赔偿之列。
第五条 试用期届满，乙方不立刻表示不合意，并将机械退还与甲方，视为试用合格，买卖即应生效。
第六条 买卖价款议定为人民币______元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。如买卖成立保证金应充作价金的一部分;如买卖不成立，由甲方全数返还乙方。
第七条 试用后乙方认为不合格，或需要继续试用时，可以要求甲方调换或延长试用期，甲方若不同意可拒绝。
第八条 试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清，不得拖延。
第九条 争议的解决方法
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：__________________ 买受人(乙方)：__________________
代表：________________ __ 代表：_________________ _
电话：____________ ______ 电话：____________________
____年____月____日
买卖合同（五） 篇10
注意事项一、房屋产权和手续是否齐全
房产证是证明房主对房屋享有所有权的唯一凭证，没有房产证对买房人来说是有极大风险的。房主可能将房产证进行抵押或转卖，即使现在没有将来办理取得后，房主还可以抵押和转卖。所以最好选择有房产证的房屋进行交易。有些房屋共有权共有好多个，如有继承人共有的、有家庭共有的、还有夫妻共有的，对此买房人应当和全部共有人签订房屋买卖合同。如果只是部分共有人擅自处分共有财产，买房人与其签订的买卖合同未在其他共有人同意的.情况下一般是无效的。
因此有关人士认为;最有效的方法就是委托信誉好、专业强的房地产经纪公司承担担保责任，来验证买卖双方的真实身份、确认房屋产权无纠纷
注意事项二、明确成交价格和税费责任
在签定合同中一定要注明正式的成交价格，还有交易的时间，交易税费，还有税费到底由买卖双方的哪一方负责。
从现行税收政策来看，房产买卖过程中归房主交纳的税费为：营业税，个人所得税，印花税;归客户交纳的税费为：契税，土地出让金，印花税(与房主各交一半)。
注意事项三、明确买卖双方的责任
签定此条款时十分重要，如果有一方出现违约责任，应拥有怎样的权利，在签定合同时双方利益上得到怎样的补偿都要约定清楚，违约金的数量以及交付时间应写得毫无异议。
注意事项四、明确付款方式和时间
双方应该在合同中明确付款方式和时间。如首付款、尾款的支付比例、数量和时间，确保买方出现拖欠或减少阶段支付金额的情况时有据可依，较好地维护自身权益。因为在二手房买卖案例中存在客户以贷款方式购买二手房却因为批贷不成而导致交易失败的例子屡见不鲜，因此为了避免浪费无谓的时间，业主应尽早对客户是否能被批贷进行确认。
注意事项五、过户时间要明确
过户时间要明确，买房人最在乎的莫过于什么时间房屋最终属于我，因此约定过户时间是合同中较重要的条款之一，买方需慎重和签订准确的时限。
注意事项六、物业交割要清楚
在签定买卖合同时候千万不要忘记物业交割阶段，付加条款里一定要约定水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接时间。对于物业、供暖等费用的缴纳时间和标准，应该要到原房主所在单位改签协议内容，而买方需改签协议时卖方应做出的配合等，都应在合同中明确注明，从而达到维护买方利益的目的。
买卖合同（五） 篇11
需方：甘肃润丰建筑工程有限公司(甲方)编号：ZB-20__-10-2
供方：白银益成散热器有限公司 (乙方) 签约日期：20__年10月20日
经甲乙双方协商，遵照《合同法》的相关规定，同意按以下条款达成散热器购销合同并共同遵照执行。
合同总额：陆拾陆万壹仟陆佰陆拾元捌角整(含税) 二.质量标准：
1.执行Q/BYC001-20__标准、管材材质：GB 17234 标准。管壁厚度：≥2MM 2.内防腐处理、表面静电喷涂，乳白色。3.同侧进出水(DN15)
4.乙方承诺所提供的散热量等技术参数真实可靠。符合甲方对产品性能及一切技术参数的要求
三.交货时间：20__年11月30 日前全部交清。
四.交货地点、方式：1.供方按楼号整栋楼送货到皋兰施工现场，运费、供方承担。
2.塑膜包装。 3.产品附件：每组散热器含DN15内丝放汽阀、堵头各一只，挂件一套。
五.检验标准、方法，及供方对产品质量负责的条件和期限：
1.按合同第二条，系统打压合格、以及供方对产品质量的承诺。 2.质保期五个采暖期。
3.符合本合同确认的产品型号、规格及参数要求。
六.付款方式： 合同生效首付30%预付货款、货到付总额的30%、安装打压验收合格后供
方提供发票付至总额的35%留5%质保金三个采暖期满付清。
七.其它：1.产品三年质保期内乙方执行国家对产品的“三包”服务要求，并在24小时内
服务到位。在此期间内因产品自身质量问题引发的泄漏或爆裂造成的使用者损失的应负经济赔偿责任。质保期后终生优惠取酬服务。
2.产品安装由甲方负责、乙方提供安装说明和标准，技术人员现场负责指导。
3.供货数量以甲方提供的.供货明细清单为准。
八.违约责任：
1.甲方责任：按合同约定按时付款。
乙方责任：保证产品质量标准及产品设计参数、按时供货。 2.按《合同法》相关规定处理。 3.违约方向对方赔偿经济损失。
4.如有违约事实发生双方协商解决、协商不成的可向签约地法院诉讼解决。
九.本合同双方签字盖章即生效、合同附件及供方出具的“质量承诺书”与本合同具有同等
法律效力。
十.本合同一式六份，甲方四份、乙方二份。
十一.附明细清单一份(共四页)。
需方： 甘肃润丰建筑工程有限公司 供方：白银益成散热器有限公司 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
账号：开户行：白银市城市信用社纺织路营业部 20__年 10 月 日 20__年 10 月 日
买卖合同（五） 篇12
甲方：_____________________
乙方：_____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市房地产转让管理规定》之规定，经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同：
第一条房屋的基本情况
甲方自愿将其所有的座落于___________市_________区_________路（街＼巷）_________号_________栋_________单元_________层_________号的房屋出售给乙方，该房屋的《房屋所有权证》证号为_________（《房地产交易市场准入证》证号为_________），房屋建筑面积_________平方米，属_________结构，用途为_________，乙方已对该房屋状况作了了解，愿意购买该房。
第二条土地使用权情况
该房屋的土地宗地号为_________，土地使用权初始取得方式为_________[出让][划拨]，《土地使用证》证号为________，使用面积为_________平方米，土地使用年限自_________至_________止。
第三条计价方式及成交价格
甲、乙双议定的上述房屋成交价格为：按_________[套][建筑面积]计算，单价为每平方米人民币_________元；房屋总价款为人民币大写________________元（￥_________元）。
第四条付款方式及付款期限
甲、乙双方约定付款方式为：
（一）一次性付款：乙方应于_________前将购房款人民币大写_________元（￥_________元）一次性支付给甲方。
（二）分期付款：乙方应于_________预付购房款人民币大写_________元（￥_________元）给甲方，并于_________支付购房款人民币大写_________元（￥_________元）给甲方，余款于_________结清。
（三）其他方式：__________________________________________________。
第五条甲方的义（一）甲方应保证所提供的上述房屋的权属证书及相关证明材料的真实、合法、有效。如甲方提供虚证件的，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方全部已付款，并按已付款的_________％支付违约金；给乙方造成损失的，并应支付相应的赔偿金。
（二）甲方不得对下列房屋进行交易：
（1）司法机关、行政机关依法裁定、决定或者以其他方式限制房地产权利的；
（2）依法收回土地使用权的`；
（3）共有房地产，未经其他共有人书面同意的；
（4）权属有争议的；
（5）未依法登记领取权属证书的；
（6）未经抵押权人同意，转让或者出租抵押房地产的：
（7）法律、行政法规禁止转让的其他情形。
如出售的房屋有产权纠纷或债务纠纷，由甲方负责处理并承担相应责任。如出售的房屋有设定抵押、出租等情况，甲方应告知乙方，并自行约定解决。如因甲方原因不能实现本合同目的，乙方有权解除本合同，甲方应按已付款的_________％支付违约金给乙方。
（三）甲方在办理房屋产权转移登记申请时，应按房地产行政管理部门的规定提供相关证明文件及资料。
（四）如甲方房屋附属设施（包括煤气、水管、电线等）老化，存在安全隐患，甲方应在房屋交易前将情况如实告知乙方。
第六条房屋交付使用时间
甲方应于_______年______月______日前将上述房屋交付给乙方使用，房屋附属设施及室内装饰等。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________日期：_____________________
买卖合同（五） 篇13
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根据_________招标编号为_________的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就以下_________地区飞虫综合治理的中标事宜，签订本合同书。
一、合同内容
1.综合治理范围：_________地区具体包括_________以北，_________以东，_________以南，_________以西，_________河道以及_________范围内的绿地、河流、湖泊、道路等飞虫治理。
2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
二、下列文件为本合同不可分割部分
1.中标通知书；
2.乙方中标的投标书；
3.招标文件；
4.乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、飞虫综合治理标准
1.控制区范围：早晨及傍晚飞虫群舞现象明显减少，一视野2处以内。
2.草坪：飞虫数平均每平方米控制在_________只左右。
3.水域幼虫指标（按全国爱卫会除四害标准），用500ml收集勺采集沿湖、沿河水体中蚊幼虫或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹平均数不超过_________只。
四、飞虫综合治理基本要求
1.为确保生态环境不遭受破坏，乙方必须采用环保、安全药剂并积极采用物理、生物方法治理。
2.乙方治理过程中，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产的损害，因乙方操作不当及治理不当造成行人及其他财产损失，由乙自行承担。
3.乙方应针对各类飞虫的特性及实际情况制定相应的治理方案。
4.消杀时间安排：
（1）制定整体飞虫控制方案，确保每天有至少_________名消杀人员在现场；
（2）制定飞虫活动季节常规消杀方案；
（3）有重要活动或特殊情况时，相应增加消杀次数以尽量降低飞虫密度。
5.乙方应聘请有关农业植保、林业方面的专家共同探讨、研究长期治理方案。
五、飞虫综合治理考核措施
_______年______月______日至______月______日（每7天考核一次）由双方共同考核飞虫数量，每平方米控制在_______只以内为达标；检测飞虫数量每超过一只扣人民币_________元整（rmb_________元）；连续三次检测结果超过_______只飞虫以上，甲方有权解除合同，并由乙方承担违约责任。
六、甲方权利和义务
1.根据甲方治理要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
2.因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应无条件服从安排予以配合。
3.每月对乙方的治理的质量进行考核，视考核结果经甲方同意后由财政部门支付养护费用。
4.对于乙方治理期间由于治理工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行治理，所发生的费用从乙方治理费中扣除。
七、乙方权利和义务
1.乙方根据甲方招标文件的要求及投标文件所作的承诺，积极主动保质保量地完成飞虫治理工作。
2.接受并主动配合甲方及行业管理部门的.检查。
3.养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。
4.综合治理区内所有设施设备及花木的应保持完好，因乙方治理不善而损坏的设施设备和花木应负责修复和移植或照价赔偿。
5.乙方在每月经验收考核后，按月从财政部门领取养护费用。
八、价格与支付
1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币_________元。
2.合同价款的支付及付款方式：
（1）合同金额的10%作为质量保证金。
（2）每月支付的合同价款=中标价×90%/8－当月考核未达标扣款。
（3）按上述公式折算的合同价款由财政部门次月直接向中标单位支付。
3.付款方式：银行转帐。
4.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
九、不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。
（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、合同的解除和转让
1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十一、合同的生效
本合同在双方签字盖章并在招标方收到乙方提交的履约保证金或履约保函后，经政府采购管理机构备案后即生效。
十二、争议解决
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十三、附则
1.合同份数。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标代理机构一份，政府采购管理部门一份。
2.未尽事宜。本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：______________
住所：_______________________
住所：______________________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：________
电话：_______________________
电话：______________________
传真：_______________________
传真：______________________
开户银行：___________________
开户银行：__________________
账号：_______________________
账号：______________________
邮政编码：___________________
邮政编码：__________________
_________年_______月_______日
_________年_______月______日
签订地点：___________________
签订地点：__________________
买卖合同（五） 篇14
买方：_________（以下简称甲方）
卖方：_________（以下简称乙方）
保证人：_______（以下简称丙方）
上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：
第一条甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。
第二条后记轿车的买卖总金额为人民币_________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
（1）本日（订约日）先交付定金_________元。
（2）余款_________元（中期款）于申请过户的同时支付。
（3）余款_________元，可分十次支付，自_________年_____月______日至_______月止，每月______日前支付______元，乙方应于过户时，将相当于上述期满金额的支票汇出交付。
第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：
前条第（3）项的支票于过户的同一日支付。
第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。
第五条乙方若无法履行第二条第（3）款项中任何一期的.分期付款，则必须将余款一次付清。
第六条甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于交付日后三个月以内，往后即不负一切责任。
第七条后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。
第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。
本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。
卖方（甲方）（签章）：_____________
住址：_____________________________
身份证统一号码：___________________
买方（乙方）（签章）：_____________
住址：_____________________________
身份证统一号码：___________________
保证人（丙方）（签章）：___________
住址：_____________________________
身份证统一号码：___________________
___________年__________月________日
附件轿车的标示
牌照号码：_________
颜色：_________
型式：_________
引擎号码：_________
二手车买卖合同
买方(以下简称甲方)：_______________
身份证号：_______________
电话：_______________
卖方(以下简称乙方)：_______________
身份证号：_______________
电话：_______________
第一条甲方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：_________;号牌号码：_________;厂牌型号：_________;初次登记日期：_________;发动机号：_________;车架号：_________;养路费缴付有效期从_________至_________;最近一次年检时间：_________;行使公里数：_________;车辆使用性质：非营运。
第二条车款及交验车
1.车款为(不含税费)_________元;大写：_________。
乙方应于_________年_________月_________日同甲方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收审验无误之日起___________日内向甲方支付车款的_________元，剩余车款双方按照约定用乙方的建筑材料折抵。
第三条双方权利义务
1、甲方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、甲方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3、乙方应按照约定与甲方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4、甲方收取车款后，应开具相关的收款凭证。
5、由于该车辆以较低的价位卖给乙方，该车自xx年3月到现在的所有交通违章由乙方自己处理。
6、由于该车辆乙方需要保留车号，该车辆暂不过户，如需过户卖方应该积极配合并提供相关的手续。该车辆自交付给乙方即日，所有权即发生转移，交付后因该车所发生的一切法律后果(如：违法处罚、交通事故给第三人造成的一切经济损失均由乙方自己承担)。
7、乙方提供的建筑材料折抵剩余车款，其建筑材料价格不得高于同行业价格。
8、因该车辆所发生的一切过户费用均由乙方承担。
第五条合同争议的解决办法
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，提交乌鲁木齐仲裁委员会库尔勒分会仲裁;
第六条其他
1._________。
2.本合同一式三份，买方一份，卖方一份，备案机关一份。本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
买方：__________________
身份证号：______________________
电话：__________________________
卖方：__________________
身份证号：______________________
电话：__________________________
__________年________月________
签订地点：______________________
买卖合同（五） 篇15
买卖合同是转移标的物所有权的合同，所以标的物所有权转移是买卖合同的第一大核心考点。买卖合同在买卖过程中，由于不可归责于买卖双方当事人的事由而使标的物遭受毁损、灭失的情形，就是风险，风险是买卖合同中的又一核心考点。标的物孳息的所有权随原物的所有权转移而转移，我国合同法基本上遵循了物权法上的这一原则，但也有一些差异，这是买卖合同的第三大核心考点，司法考试考查买卖合同一般就是围绕这三大核心考点展开的，下面我们来一一进行分析。
一、所有权转移。
关于所有权转移的时间，规定在合同法第133条，从这一条看来，标的物所有权的转移，自标的物交付时起转移所有权，但当事人另有约定或法律另有规定的除外，这里还有一种除外情形是所有权保留的买卖，我们在下面会讲到，我们先看：
（1）、所有权转移因动产和不动产而分不同的情形，这里我们总结为法定三公式：
动产：合同+交付=所有权
不动产：合同+登记=所有权（在中国特指房屋）
特殊动产（如车、船）：特殊动产+交付=所有权
1）、以动产公式为例来说明，这里要注意三点：
a，所有权转移以买卖合同有效为前提，如果买卖合同是无效的，即使这里已经办好了交付或登记，但买受人是绝对不能取得所有权的，双方只能负相互返还的义务，在这一点上我国不承认德国法物权行为的无因性和独立性，德国法认为只要双方签订了合同，标的物交付了，所有权就转移了，所有权转移的效力与合同的效力是相分离的，是交付行为导致的所有权的转移，它的效力不受买买合同效力的影响。
B，只有合同有效是不行的，还必须交付。这与法国法的规定不同，法国法规定合同成立即取得所有权。我国不是这样，我国合同成立了，还必须进行交付，这说明债权行为与物权行为的效力有一定的联系，但还是有所不同的，这就是物权法上的区分原则，也就是债权行为必须加上交付或登记行为才能取得所有权。
C，买卖合同中实质上有两个所有权，一个是标的物的所有权，一个是货币的所有权，这两个所有权是相分离的，它会与风险合起来考，很多考生经常在这上面犯错误，他认为货币没有转移，那么标的物的所有权也就没有转移，这是十分错误的，这两个所有权没有关系。
综合以上三点：中国的立法采用了瑞士立法的模式，要求合同有效和交付对于产生所有权是缺一不可的。对于汽车，所有权转移也是交付，但是我们说汽车是特殊动产，这时，特殊动产也可以登记，这里登记是发生对抗的效力，而不是产生合同生效的效力。而对于不动产，则采用登记方式，登记是生效要件，比如房屋登记是过户登记，不登记就不转移所有权。
交付有两层含义：a，客观上必须有占有的转移
b，主观上有转移所有权的意思
交付分为现实交付与观念交付，现实交付又分为送货上门、上门取货、代办托运三种，送货上门的清况下，卖方要将货物送到买方那里才丧失所有权，这期间发生的风险当然由卖方承担；上门取货的情况下，买方主动到卖方那里去取货，卖方将货物交给买方时所有权即转移为买方所有，风险也自然转移为买方承担；代办托运是由卖方为了买方的利益订立合同，约定由买方支付运费，这时，卖方将货物交给承运人时，所有权即转移给买方，风险也自然由卖方承担。观念交付分为简易交付（规定在合同法第140条）、拟制交付、指示交付、占有交付。后两种考的可能性小，简易交付一般会结合试用合同来考，比如甲向买乙的电脑，约定先适用7天，7天后甲为作出表示，视为同意，这里一般考所有权及风险的转移。拟制交付比较简单，最明显的.是提单，提单具有物权的效力，转让提单即会发生物权转让的效力。而且这里要注意，合同的133条规定，当事人有约定的从约定，这里的约定只适用于动产，不动产是法定的，而当时约定的一种比较特殊的情形就是所有权保留制度，我们在下面详细看一下这项制度。
（2）约定优先：所有权保留。例如：甲卖牛给乙，价款3000元，约定乙付款1200元，6月1日将牛牵走，9月1日再补足余款，同时转移牛的所有权，这种情况类似于乙这时为甲提供了一个担保，而这个担保是以这头牛来做担保的，如果乙到期不能支付余下的货款，则甲可以不转移这头牛的所有权。这就是所有权保留制度，它的实质是，交付在先，所有权转移在后，具体什么时候转移所有权，由当事人自行约定，给当事人一种物权保护。所有权保留是所有权转移中的例外，在风险转移和孳息的占有上也不同于其他动产和不动产。下面我们将风险转移和孳息占有的情形简单的列出来，他们与所有权转移由密切的联系，明白了所有权转移的原则，就会很好理解风险转移及孳息占有的情形。
二、风险转移
1、一般原则：
（1）、在买卖合同等转移所有权的合同中采用交付主义
（2）、在其他场合中采用所有权主义
（3）、在路货合同中采用合同成立主义（规定在合同法144条，路货合同即在途货物买卖）
2、例外：
（1）、所有权保留的买卖中采交付主义
（2）、房地产买卖合同所有权转移依登记原则，风险转移采交付主义
三、孳息占有
1、一般原则：
（1）、在所有人与用益物权人之间，孳息归用益物权人。
（2）、在买卖场合中，孳息采用交付主义。
（3）、在其他合同中，采所有权主义。
2、例外：
（1）、所有权保留买卖中，采交付主义。（合同法163条）
（2）、不动产买卖中，采交付主义。
买卖合同（五） 篇16
买卖合同最新的范文
出卖人：_________________
买受人：_________________
合同编号：_____________
签定地点：________________
签订时间：_____________
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间
标的：_________________
名称：_________________
牌号：_________________
商标：_________________
规格：_________________
型号：_________________
生产厂家：_________________
计量单位：_________________
数量：_________________
单价：_________________
金额：_________________
交(提)货时间及数量：_________________
合计：_________________
合计人民币金额(大写)：_________________
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条质量标准
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：_________________
第四条包装标准、包装物的供应与回收：_________________
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：_________________
第六条合理损耗标准及计算方法：_________________
第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第八条交(提)货方式、地点：_________________
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：_________________
第十条检验标准、方法、地点及期限：_________________
第十一条成套设备的安装与调试：_________________
第十二条结算方式、时间及地点：_________________
第十三条担保方式(也可另立担保合同)
第十四条本合同解除的条件：_________________
第十五条违约责任：_________________
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地种方式解决;
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自起生效。
第十八条其他约定事项：_________________
出卖人(章)：_________________
买受人(章)：_________________
买卖合同（五） 篇17
购货单位：_________(以下简称甲方)
供货单位：_________(以下简称乙方)
第一条 其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。
第二条 产品包装规格及费用_________
第三条 验收方法______________
第四条 货款及费用等付款及结算办法___________
第五条 交货规定
1.交货方式：______
2.交货地点：______
3.交货日期：______
4.运输费：_______
第六条 经济责任
1.乙方应负的经济责任
(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。
(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。
(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之__的罚金。
(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的.有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任
(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。
(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之__的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之___的罚金。
(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之__计算付给乙方，作为延期罚金。
(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之__作为罚金付给甲方。
第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第 种方式处理(未作选择的，视为选择1)：
1、提交清远仲裁委员会〔 仲裁委员会〕仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十三条 本合同(二手工程机械买卖合同)自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同(二手工程机械买卖合同)在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条 本合同(二手工程机械买卖合同)一式___份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械买卖合同范文2
买方：(以下简称甲方)
卖方：(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分友好协商，就购买东方红拖拉机事宜特订立本合同，以便共同遵守。
一、 机械的名称、规格型号、单位、数量及价格
二、 合同价格
机械总价格为人民币(大写)： 本合同总金额不准做任何变更与调整。
三、 付款方式
机械验收合格，调试、运转正常，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。
四、 交货与验收
1、 交货地点：按甲方指定地点。
2、 交货时间：合同生效后日内。
3、 乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸及注意事项等，以书面形式通知甲方。
4、 机械由乙方负责运输，在运输过程中有任何损伤或丢失，由乙方负责;
5、 机械到达指定地点，甲乙双方均须在场并确认机械的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对机械进行清点验收，并签字确认。若发现机械有缺件，损坏，乙方负责补齐或收回。如乙方不按时到达，甲方有权进行检验，并对缺件、损坏做记录，乙方应认可并负责解决。
6、 乙方负责机械调试，直至正常运行。最终验收在此之后进行。如机械不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。
7、 乙方应自带用以调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
五、 机械质量保证与售后服务
1、 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行检验，机械全部均为全新未用过的，以确保质量，机械须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。
2、 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。
3、 机械进行正常使用后，乙方应定期回访使用方。
六、 违约责任
1、 乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。
2、 甲方延期付款时(正当拒付除外)，应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。
3、 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
七、 合同的变更
本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。
八、 合同纠纷的解决
1、 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、 若双方不能通过协商达成协议，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向当地法院提起诉讼。
3、 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力(甲乙双方签字后生效)。
九、免责条款
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
十、其它约定事项
本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十一、 附则
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式 __4___份，双方各执 ___2__份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械买卖合同范文3
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
第一条 标的、数量、价款及交货时间：
第二条 质量标准：
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：
第四条 包装标准、包装物的提供及回收：
第五条 随附必备品、配件、工具的数量及提供的办法：
第六条 合理损失标准及计算方法：
第七条 标的物所有权自 时起转
第八条 标的物风险承担：
第九条 交货方式、地点及期限：
第十条 运输方式及到达站(港)和费用负担：
第十一条 验收标准、方法、地点及期限：
第十二条 成套设备的安装与调试：
第十三条 结算方式、时间及地点：
第十四条 担保方式：
第十五条 本合同变更和解除条件：
第十六条 违约责任：
第十七条 合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;也可
以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第十八条 本合同自____________起生效。本合同一式两份，双方各执一份。
第十九条 其他约定事项：
第二十条 本合同未尽事项，由双方共同协商后签订补充协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同（五） 篇18
卖方（以下简称甲方）：_________________________________________
地址：法定代表人：
买方（以下简称乙方）：_________________________________________
地址：法定代表人：
根据《_____》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买___________________________________达成如下协议。
第一条本合同的标的物为___________________________________________
第二条甲方同意受让本合同交易标的物的成交价款为人民币仟佰拾万仟佰拾元（小写：_______万元）整。
第三条交付期限
甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该__________________交付给乙方。
第四条该合同生效后，甲乙双方应备齐有关资料共同向行政主管机关申请办理转移登记，完成交易标的物的产权转移登记手续。
第五条在登记主管机关核准转移登记申请以前，有关交易标的物的产权瑕所引起的风险、责任仍由甲方承担；自_____机关核准转移登记申请后，有关交易标的物的一切风险和责任由乙方承担。
第六条自_____核准转移登记申请之日起____个工作日内，甲方将交易标的物按现状移交给乙方。
第七条该合同的生效条件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同生效；如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方债款，则该买卖合同不生效。
第八条本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由双方持送有关部门。
甲方：乙方：
（签章）（签章）
法定代表人：法定代表人：
签订日期：
签订地点：
买卖合同（五） 篇19
合同登记编号：
计算机管理系统买卖合同
买受方：（甲方）
名 称：
地 址：
电 话：
开户行：
帐 号：
卖受方：（乙方）
名 称：
地 址：
电 话：
帐 号：
签订日期：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》及国家知识产权有关部门规定，就甲方向乙方 计算机管理系统一事，经双方友好协商一致，达成以下合同：
一. 合同内容
乙方向甲方提供以下软件：(相应模块)
二. 甲方的权利和义务
1. 甲方向乙方提供所需软件的相关需求。
2. 甲方有权要求乙方按照相关需求，在双方约定的时间内，完成合同书中规定的内容。
3. 甲方有权对乙方实施的过程（包括项目进展中的各个环节）进行监督，并给出相应的意见和建议，乙方应予积极的配合修正和改变。
4. 甲方应负责采取一定措施，保证本单位各部门密切配合项目的实施工作顺利进行。
5. 甲方须指定一名高级管理人员，负责整个项目的协调及实施工作。
6. 甲方须指定最少一名系统管理员（电脑专业中专以上），由乙方负责培训，并自始至终参加整个项目的实施和培训过程。
7. 甲方须提供培训场地，安排受培训人员(每功能至少保证两人)，与乙方共同建立培训网络、确定培训日期，所有电脑操作人员上岗前须通过乙方的考核。
8. 甲方系统环境现状符合乙方软件稳定、正常运行，甲方服务器系统安装WIN20xx系统，站点端安装WIN98或WIN20xx系统，网络现正常运行。
9. 甲方按照乙方软件具体书面要求，完成数据编码工作并进行录入，配合完成系统的安装调试工作。
10. 甲方须配备MODEM和能直拨总部的直线/分机电话，或者提供Internet网络环境，便于乙方对系统进行远程维护。
11. 由于软件实施的特殊性，甲方应免费解决乙方人员在甲方工作期间（包括将来售后期间）的工作场地和食宿。
12. 对于本合同所涉及的接口（如电话等），甲方须积极与相关厂家进行协调，并在项目实施前或实施中提供准确、必要的技术参数，如未在上述期间内提供，工期可相应顺延。
三. 乙方的权利和义务
1. 乙方应对软件系统的实用性、可靠性和完善性负责。
2. 乙方应根据软件的详细功能书，在双方约定的时间内，完成合同书规定的内容。
3. 乙方应满足甲方对软件提出的合理要求，并对现有软件不能满足的事项进行耐心解释。对有可能影响进度的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商后再确定是否延期和延期的具体时间。
4. 乙方应负责本软件的安装、调试工作，负责培训甲方的电脑管理和使用人员，使甲方在项目验收后有能力使用、维护和管理。
5. 乙方有义务协助甲方制定并推行使用计算机管理的各项规章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供业务单据、报表的样本。
6. 乙方有权对售出的给甲方的软件使用，提出自己成熟的合理化意见和建议，但甲方是否更改最终以甲方意见为准。
7. 双方合作期间，乙方对甲方提供的口头、文字及所有相关资料，特别是甲方的经营数据，未经甲方许可，不得以任何方式泄露给第三方。
8. 乙方对甲方提供的文字及相关资料只用于本项目的实施，但对该内容所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
9. 乙方在收到甲方《进场日期确认函》后，应按时派工程师到用户现场，进行系统安装、调试、培训和开通工作, 并和甲方及系统集成方相互配合，以确保系统一次性全面开通。
10. 在系统试运行的前7天内，乙方工程师应24小时在现场指导，随时监控和确保系统的正常运行。
11. 自系统第一个模块试运行之日起，乙方提供一年的免费系统维护工作。内容包括：每天24小时远程维护；定期地到现场回访，察看及改善整个系统的运行情况。
12. 在一年的免费维护期内，乙方应免费对甲方所使用的软件进行升级。维护范围仅限于乙方编制的软件。如果由于甲方的需求有原则性的变动而需对软件进行修改不在免费维护的范围之内，如甲方确有需要，双方需另签订合同。
四. 项目的实施
为了高质量的系统实施，确保软件一次性开通成功，双方须紧密配合，遵守以下实施步骤：
1. 合同生效后，甲方配合乙方填写《工程环境及进场计划表》与乙方；乙方提供软件系统安装的基本资料，如《电脑系统实施进度计划表》、《系统需提供的初始数据》等，便于甲方尽早做好准备工作；
2. 在系统试运行前1个月，甲方向乙方发预进场通知书，并准备软件运行的.环境。乙方确定实施项目组及项目实施人员，并与甲方协商确定工程实施计划。
3. 在软件运行环境准备完毕（布线可在实际试运行前完成），甲方书面向乙方发送最终《进场日期确认函》。
4. 乙方实施工程师进场时，须带上安装光盘等相关资料，到用户现场进行安装、调试工作。
5. 乙方按照《系统培训提纲》进行应用软件系统的操作培训，要求每一模块至少有2人能熟练操作，并填好《培训签到表》，如有可能请用户填写《培训签名详表》。在培训结束前对每一位操作员进行考核。
6. 培训期间在相关条件成熟的情况下，乙方根据用户需求完成对系统参数的设置、各种接口的调试及账单的设置，协助用户录入相关数据，保证运行的各项初始数据在试运行前准备就绪。
7. 在系统培训完毕、试运行前，由XX项目负责人安排一次协调会，要求相关部门主管以上领导参加，及时了解用户对软件的实际需求。
8. 系统试运行时，乙方人员与用户紧密合作，主动跟班，及时解决问题并纠正错误，协助用户核对各种报表等。
9. 系统跟班结束前三天，乙方向各使用部门发放《系统各模块验收表》，要求用户各部门在2个工作日内出具初次验收意见，并由乙方对用户新提出的或尚未解决的问题进行解答或修改，并请用户签字确认。
10. 项目基本结束前，甲方应做好系统的备份工作并确保远程维护的正常开通。乙方提交软件使用说明书、软件备份等资料，并经用户签收。
11. 在维护期内，由乙方公司向用户发送《告用户书》及《工程质量调查表》，以对工程完成情况及工程质量进行监督和跟踪。甲方在使用期间发现乙方软件存在的问题，乙方应在接甲方通知后两个工作日内给予维护。
12. 在一年的免费维护期内，甲方应出具最终的系统书面验收报告，否则按照甲方验收合格对待。因用户原因未能使用或未能全部使用的模块、功能，也以甲方验收合格对待。
五. 软件版权的保护
1. 本合同所涉及的应用软件（包括程序、技术资料、使用手册、系统结构）的所有权属于乙方，受《计算机软件保护条例》的保护。甲方付清应付乙方的全部款项后，正式享有软件使用权。未经乙方许可，甲方不得以任何方式向第三者透露、转让或出售本软件。
2. 乙方应保证提供经国家认可的正版软件，且功能无任何限制，且保证合法拥有该软件的知识产权，因知识产权问题给甲方造成的损失，由乙方承担。
3. 除非本合同指明，乙方不提供其它的任何系统软件。
六. 合同金额及付款方式
甲方向乙方支付合同总金额为人民币
1. 合同生效后七个工作日内，甲方支付总款 % 预付款共元.
2. 软件安装、调试和培训完成，正式上线使用无异状 天后付总款 %共（￥元）.
3. 剩余总款的 %共（￥ 元）在软件正式使用无异状 个月后付清.
七. 施工期要求
乙方保证在甲方正常施工条件下，在11个工作日内完成安装培训和系统切换工作。
八. 违约、违约责任及争议解决
1. 任何一方终止合同，需提前10个工作日书面通知对方，并说明正当终止理由，由双方代表协商终止合同有关事宜。
2. 如软件正常使用60天后，甲方未付款，乙方有权终止甲方使用的乙方软件，一切责任由甲方负责，在甲方付完全部款项之后，乙方无权终止甲方使用的乙方软件，如有此情况，一切后果由乙方负责，甲方有权要求赔偿。
3. 由于战争、地震、火灾、水灾等不可抗拒的因素而导致合同不能正常履行，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。
4. 如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按本合同总金额的1%/每天计算。
5. 如由于甲方原因导致延期，或某些软件模块没有使用，甲方仍须在合同的最后付款日付清相应款项。如甲方延期付款，须另加应付款项的1%/每天的费用作为乙方的补偿。并且乙方在收到相应款项前，有权暂停一切服务，且暂停服务时间也计算在有效服务期内。
6. 合同履行中如出现未包括的问题，或合同内容出现争议、修改，双方本着友好、积极、合作的态度，进行协商解决并签订补充协议或备忘录。如协商不成，则按《中华人民共和国合同法》及相关法律的有关规定执行。
九.合同生效及其它
1. 本合同经双方签字并盖章后生效。本合同附件与本合同具备同等法律效力
2. 本合同一式两份，双方各存一份，具有同等法律效力。
3. 双方履行完各自的业务后，本合同自行终止，但有关双方机密及版权的条款内容继续有效。
甲方单位： 乙方单位：
代 表： 代 表：
日 期： 日 期：
买卖合同（五） 篇20
(合同编号： )
合同双方当事人：
出卖人：
注册地址： 湖南南庭投资有限公司 . 长沙市环保大道与圭白路交汇处东南角营业执照注册号： 机构代码证： 法定代表人：
买受人：
证件类型:
国籍：
联系地址：
共有情况： 代理人： 国籍： 戴明炜 联系电话： 晏泽英 身份证 证件号码： 中国 联系电话： 湖南省湘潭市岳塘区新一村23栋30号联系电话： 代理人联系地址：
根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民
共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
出卖人以____出让_____方式取得位于__长沙市环保大道与圭白路交汇
处东南角_ ________ _,编号为_____长房售许字（20xx）第0131号____ ___的地块的土地使用权。土地面积为___27525.18_________平方米，土地使用起
始日期为20xx.4.6 ，其中非商业用地终止日期为20xx.4.5 商业用地终止日期为20xx.4.5 。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，项目名称_____南庭城果___ 。
该项目的建设用地规划许可证为 ，
建设工程规划许可证号为___________________，规划用途为商住 ，施工许可证号为____________ 。
第二条 商品房销售依据
买受人购买的商品房为预售商品房。预售商品房批准机关为长沙市房屋产权管理局，商品房预售许可证号为__________ ___。
第三条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一）为本合同第一条规定的项目中的：
第___2_[幢]____16_ [层]_____4____号房。该商品房的用途为___住宅___ _，属 ___砖混_______结构，该幢房屋建筑层数地上_33__层，地下____3_层。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共__84.04_____平方米。
第四条 计价方式及价款
出卖人与买受人约定按下述第1 种方式计算该商品房价款：
1.按建筑面积计算，该商品房单位为（人民币）每平方米_4020_.00 __元，总金额（_ 337840.80 _元）
2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米___ ___元，总金额（__元）
第五条 付款方式及期限
买受人按下列第 2 种方式按期付款：
1. 一次性付款
首付款（含定金） 元于本合同签订之日一次性支付。
2.银行按揭付款
首付款（含定金） 117840 .40 元于2月1日支付。剩余房款采用银行按揭方式支付。
因买受人的原因导致买受人未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，出卖人同意买受人在 45日内，以自有资金或其他方式支付，并不承担本合同第七条约定的.违约责任。
因出卖人的过错导致买受人未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，买受人可以选择以下第1 种方式：
（1）合同继续履行，具体付款方式和付款期限另行协商，并签订补充协议。
（2）买受人解除本合同。
因非归责于双方的原因，导致买受人未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，买卖双方应就具体付款方式另行协商，并签订补充协议；协商不成的，买受人可以单方解除合同，但应书面通知出卖人。出卖人应当在收到买受人书面通知 7 日内将房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还给买受人。
3.其他方式
首付款（含定金） 元于本合同签订之日支付。合同签订之后三十日内应付元。剩余房款的支付 。
第六条 买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第1 种方式处理：
1.按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期在 3 日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全
额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 五的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受 人按累计应付款的 ％向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 （该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
第七条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式，本条规定以 合同单价（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第 2 种方式进行处理：
1.双方同意按以下原则处理：
（1）面积误差比绝对值在3％以内（含3％）的，据实结算房价款；
（2）面积误差比绝对值超出3％时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按银行同期 利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超出3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积－合同约定面积
面积误差比＝－－－－－－－－－－－－－×100％
合同约定面积
因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
第八条 房屋室内层高
买受人所购该房屋的室内层高为__3米，本合同所述房屋室内层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
第九条 交付期限及条件
出卖人应当在___ 20xx年8月31日_ _前，依照国家和地方的有关规定，将具备下列第2 种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1).遭遇不可抗力，且出卖人在事实发生之日起 3 日内告知买受人的；
2).
第十一条 房屋交接及违约责任
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人应在书面通知送达之日起15 天内对该房屋进行验收并与出卖人办理交接手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第十条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
买卖合同（五） 篇21
甲方：__________________
乙方：__________________
根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规，甲乙双方本着公平、自愿的原则，经协商一致，达成房屋买卖合同，条款如下：
第一条房屋基本情况
甲方所卖房屋是住宅楼__________________栋(______楼______间)，砖混结构，坐落在__________________大道，土地面积为__________方米(土地证号为：__________________国地土(__________________)第______号)，建筑面积为___________________方米。
第二条房屋权属情况
该房屋所有权证(总证)_________________房权证__________________县字第(_______)_______号，现还在_______县信用社抵押贷款，房屋租给高铁民工住宿，于_________年____月____日到期。
第三条房屋成交价款及付款方式
房屋成交价款为______________万__元。
付款方式：
(1)于_________年____月____日，先预付定金______________万__元;
(2)_________年____月____日付______________万__元;
(3)_________年____月____日付______________万__元(春节前付清)。
第四条房屋产权和其他具体状况的'承诺
1、甲方应当保证该房屋产权纠纷，因甲方原因造成房屋不能办理产权过户登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。
2、该栋房屋原来的水电立户及设施属于乙方所有。
3、房屋交付时间于_________年____月____日前，甲方将房屋、房产证和土地使用证全部交给乙方。
4、乙方得证后，若乙方没有过户，拿我原房产证、土地使用证去贷款或作其他用，甲方概不负责。
5、房屋卖给乙方后属于乙方资产，由乙方随时转让或改造，甲方无权干涉，不论房屋改造或转让，过户、甲方要配合乙方到相关部门办理手续。
6、土地房屋转让的各项税费全部由乙方承担。
第五条除国家政策，天灾人祸，不可抗力的，乙方不按期付清甲方房屋款，每天承担滞纳金200__元，甲方未按期交房，同上交纳乙方滞纳金。
第六条未尽事宜，双方共同商量解决。
此合同从签字之日起生效，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
买卖合同（五） 篇22
买方： (下称甲方)
地址：
电话：
电子邮箱：
卖方： (下称乙方)
地址：
电话：
电子邮箱：
甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就货物买卖事项，达成如下一致：
第一条 名称、品种、规格和质量
1. 名称：
2. 品种：
3. 规格：
4. 质量：
第二条 数量和计量单位、计量方法
1. 数量： 。
2. 计量单位和方法： 。
3. 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法： 。
第三条 包装方式和包装品的处理
第四条 交货方式
1. 交货时间： 。
2. 交货地点： 。
3. 运输方式： 。
4. 保险： 。
5. 与买卖相关的单证的转移： 。
第五条 验收
1. 验收时间： ;
2. 验收方法： ;
3. 验收标准： ;
4. 由谁负责验收和试验： ;
5. 验收如发生争议，由 检验机构按 检验标准和方法，对产品进行检验。
第六条 损失风险
第七条 价格与货款支付
1. 单价： ;总价： (明确币种及大写)。
2. 货款支付：
货款的支付时间： ;
货款的支付方式： ;
运杂费和其他费用的支付时间及方式 ：。
3. 预付货款： 。
第八条 提出异议的时间和方法
1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后 日内向乙方提出书面异议
2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。保密期限为年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十条 甲方违约责任
第十一条 乙方的违约责任
第十二条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条 通知
1. 根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2. 各方通讯地址如下： 。
3. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条 其他事项
第十五条 争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交深圳仲裁委员会仲裁。
第十六条 解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十七条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第十八条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为 年，自 年 月 日至 年 月 日。本合同正本一式 份，双方各执份，具有同等法律效力;合同副本一式 份，送 各留存一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表(签字)： 代表(签字)：
年 月 日 年 月 日
签订地点： 签订地点：
买卖合同（五） 篇23
1.买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的`基本特征，使其与赠与合同相区别。是有偿民事法律行为。
2.买卖合同是双务合同。在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。是双务民事法律行为。 3，买卖合同是诺成合同。买卖合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不需要交付标的物。
4.买卖合同一般是不要式合同。通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。
5.买卖合同是双方民事法律行为。
买卖合同（五） 篇24
卖房人：（以下简称甲方）
身份证号：
买房人：（以下简称乙方）
身份证号：
事 由：甲方将长春市私有产权住房的完全产权转让给乙方。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规规定，
为明确甲乙双方权利和义务，甲乙双方在平等自愿协商一致基础上，达成如下协议，并共同遵守。
具体事项：
第一条 甲方承诺：
1，此房为私有产权住房，其产权是以符合法律规定的方式购买取得，其产权是长春市房地产管理局颁发的甲方 名下的产权证，产权证号丘地号具有合法交易性。
2，甲方同意乙方以一次性付款方式购买此房，保证更名时手续齐全正常办理，并积极配合乙方办理过户或公证相关事宜。若发生过户或公证时手续有误和产权机关、公证机关失误未能将此房屋更名到位，甲方有责任和义务继续协助乙方完善手续，否则甲方承担相应责任。
3，此房屋建筑面积为。
4，甲方在将房屋交付乙方时保证房屋的现状和看房时相符，室内固定附属设施不动（门、窗、坐便、洗手盆、地板不能损坏）。其中：室内镶嵌物品 留给乙方；可移动的物品 免费送给乙方。
第二条 此房款总价格为人民币xx元整。
第三条 甲方保证在交接时该房屋没有产权权属纠纷和债务纠纷，不涉及抵押或查封，不涉及（第三方）诉讼。房屋如存在共有人，甲方保证已取得共有人的同意。由于违反国家及长春市相关政策法规而引起的法律及经济纠纷由甲方承担责任。
第四条 乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，愿意购买该房屋。
第五条 付款方式及交割过程：
1， 于20xx年xx月xx日此合同签订的`同时，甲方收乙方定金人民币xx元整。此定金在交易完成时冲抵房屋总房款。
2，甲乙双方约定于20xx年xx月xx日前共同到长春市相关机构办理此房更名过户或公证手续，办理流程按照相关机构的要求操作。
3，甲乙双方在此房办理产权更名过户或公证同时，乙方将剩余房款一次性支付甲方。所有房款均以甲方出具给乙方的收条为准，同时甲方将房屋交付乙方。
第六条 产权证的更名税费或公证费用由 方负担（赠予、继承、离婚所涉及的费用由甲方承担）。
第七条 本合同签订后，如乙方不买此房，则定金不退；如甲方不卖，则此定金双倍返还，并在3日内还清。
第八条 此房的各项费用（煤气、水、电、有线、供暖、物业）等在甲乙双方交接前的归甲方承担，交接后的归乙方承担，如存在陈欠或剩余费用，陈欠的甲方补齐，剩余乙方返还，并在办理房屋交接手续前结清。
第九条 如因洪水、地震、火灾和法律、国家政策、银行政策变化等不可抗力原因，致本合同不能全面履行的，甲乙双方不承担违约责任。
第十条 甲、乙双方在房屋买卖和办理相关手续期间，任何一方违背此协议任何一条款或有隐瞒、欺诈行为者均视为违约。违约方将向对方支付总房款百分之十的违约金，且承担对方由此而引起的损失和费用。
第十一条 本合同在履行过程中若发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，任何一方可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
本合同签订后，若发生没有预测到的费用，由引起责任或事情的一方承担。
第十二条 此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，在签字或盖章之日生效。
第十三条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
甲 方：
电 话：
单 位：
地 址：
乙 方：
电 话：
单 位：
地 址：
签订时间：
20xx年xx月xx日
买卖合同（五） 篇25
机动车财产所有权转移的时间，在二手机动车买卖合同纠纷案件、机动车保险合同案件及有些交通事故损害赔偿案件中均有重大的法律意义，决定着当事人对车辆风险的承担或利益的得失。而对机动车买卖中机动车所有权转移的时间，在理论与实践中有两种不同意见。第一种意见认为：买卖双方当事人到车辆管理部门办理过户手续后，车辆所有权方为转移。第二种意见认为：车辆交付时起，所有权转移。意见的分歧造成各地的判决结果迥异。
我们赞同第二种意见。
一、现行法律法规关于机动车登记的性质为“准予上道行驶登记”。
XX年施行的《中华人民共和国道路交通安全法》第八条明确规定：国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道行驶的，应当取得临时通行牌证。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》亦规定了已经注册的登记的机动车，发生所有权转移的应当及时办理转移登记;申请机动车转移登记，当事人应当向登记该机动车的公安机关交通管理部门提交所有权转移证明的证明、凭证。以此规定表明了机动车所有权转移是不以注册登记为条件的，恰恰相反机动车准予上道行驶登记需提交所有权转移证明、凭证——机动车所有权转移在先，上道行驶登记在后。
事实上XX年6月,《公安部关于机动车财产所有权转移时间问题的复函》就确认“根据现行机动车机动法规和有关规定，公安机关办理机动车登记是准予或者不准与机动车上道行驶的登记，不是机动车所有权登记”。因此，现行的车辆登记只是一种行政管理手段，将车辆管理部门办理登记的时间作为机动车所有权转移的时间没有法律依据。
二、机动车财产所有权转移时间以“交付为原则，以约定为例外”。
机动车在民法上是动产的一种。目前的法律(仅指全国人大及其常委会制定的法律)对汽车的买卖中所有权何时转移没有特殊规定。《民法通则》第七十二条规定： “财产所有权的取得，不得违反法律规定，按照合同或者其他合法方式取得财产的，财产所有权从财产交付时起转移，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。” 这一条规定，表明财产(包括动产，也包括不动产)所有权的转移，如果法律没有特殊规定或者当事人也没有特别约定，财产所有权从交付时起转移。依合同法，所谓买卖合同就是指出卖人转移标的.物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《合同法》对标的物所有权转移时间的规定，完全与民法通则的规定相同。该法第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”所谓法律另有规定，目前的法律涉及动产财产所有权转移问题有两项：一是海商法，二是民用航空法。海商法第九条第一款规定：“船舶所有权的取得、转让和消灭，应当向船舶登记机关登记;未经登记的，不得对抗第三人。”民用航空法第十四条第一款规定：“民用航空器所有权的取得、转让和消灭，应当向国务院民用航空主管部门登记;未经登记的，不得对抗第三人。”
值得注意的是《最高人民法院研究室关于如何认定买卖合同中机动车财产所有权转移问题的复函》和《最高人民法院关于购买使用分期付款购买的车辆从事运输因交通事故造成他人财产损失保留车辆所有权的出卖方不应承担民事责任的批复》对机动车财产所有权转移时间问题做出了更为明确的答复。
买卖合同（五） 篇26
甲方（卖方或供方）： 协议编号：
签订地点：
乙方（买方或需方）： 签订时间： 年 月 日
为了保障甲乙（或买卖）双方的合法权益，根据《民法典》及有关法律的规定，甲乙（或买卖）双方经过友好协商，一致达成以下条款。
一、买卖标的物
乙方向甲方购买（写明名称、规格、型号、数量，有品牌的可以写品牌，如果数量较多，可以注明“见合同附件货物明细表”）
二、合同金额
合同金额为 元，或写“以乙方在货物明细表上签字确认为准”
三、结算方式：
收货后 日内一次性付清全部货款（如果分期支付，需要写明每次支付的金额或比例以及支付的时间）。
四、履行方式
1、交货方式：乙方自己提货（或者甲方送货），以乙方出具收货单（或者在货物明细表上签字为验货、收货）
2、交货日期：
3、交货地点：
五、货物安装
货物安装： （如不需要安装可以删除该条款或者注明“不需安装”）
六、质量要求、技术标准
产品应符合企业标准。如有质量异议，乙方应在收到货物后 日内向甲方以书面方式提出，否则，视为没有提出异议。
七、违约责任
1、中途毁约：任何一方违约解除合同，都应向对方支付货款总额5%（暂定，仅作为参考，具体比例另行商定）的违约金。
2、甲方如不能按时交货，每拖延一日应支付合同价款的5‰（暂定，仅作为参考，具体比例另行商定）的违约金给乙方，并承担乙方因此而支出的律师代理费用。
3、乙方如不能按时付款，每拖延一日应支付合同价款的5‰的违约金给甲方，并承担甲方因此而支出的律师代理费用。
八、免责条件
合同签订后至合同完全履行完毕期间，如发生不可抗力（如战争、军事行动、地震、火灾等非人为原因）致使协议无法履行，不按违约处理。
九、解决合同纠纷方式
如发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，由甲方所在地法院裁决。
十、保修期售后服务事项
保修期为 （非人为因素），保修期内，如属产品质量问题不收任何费用，可调换或维修。
（本条如所售货物无须给予质保及售后服务则需另行注明或删除）
十一、其他约定事项
1、本合同一式贰份,合同以及附件是本合同的组成部分,具有同等法律效力。
2、本合同经买卖双方签字或盖章后生效，并以双方签字日期为生效日。合同签订日期为： 年 月 日
甲方： （盖章） 乙方：（盖章）
地址： 地址：
代表： 代表：
买卖合同（五） 篇27
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》
第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的'可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：
一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;
二、被告潘世海于本判决生效之日起7日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;
三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，
上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第三项、《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条的规定，判决如下：
一、维持海南省琼中黎族苗族自治县人民法院(20xx)琼中民初字第65—2号民事判决第三项;
二、撤销海南省琼中黎族苗族自治县人民法院(20xx)琼中民初字第65—2号民事判决第
一、二项;
三、解除上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日约定的汽车买卖口头协议;
四、限被上诉人潘世海于本判决生效后十天内将琼D30594牌号栏板小货车(跃进NJ1026D)退还上诉人朱海林，并支付该车折旧费2880元给上诉人朱海林，逾期交车则每天按12.05元支付该车折旧费。
从上述案例看，审理汽车买卖合同纠纷案件，不能以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据。因为《旧机动车交易管理办法》是国务院贸易部于1998年3月9日颁布的
买卖合同（五） 篇28
买卖合同（贸易销售行业）
买方： (简称甲方)
卖方： (简称乙方)
甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依法就甲乙双方买卖合作相关事宜达成本合同条款，供双方遵守。
第一条、 产品名称、产地、品牌、规格、颜色、材质、数量、单价
序号
商品名称
产地
品牌
规格型号
颜色
材质
批次
数量
单价（含税）
总价
1
2
3
合计人民币（大写）：
备注：运费合计：
第二条、产品质量标准及保修
2.1产品的质量按国家相关质量标准执行，乙方保证产品符合国家相关产品标准及要求，同时乙方对产品质量负完全责任，保证能够通过国家相关职能部门的验收。
2.2乙方对产品的质保期为： 年，自验收合格交付甲方之日开始计算，质保期内如出现质量问题，乙方应在收到甲方通知后24小时内到现场进行免费维修或做更换处理，逾期按每天 元累计计算违约金。
第三条、计量方法
以乙方根据甲方通知实际交付的数量为准，由甲方库管员和采购人员共同验收签字确认。
第四条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
由乙方按国家规定标准包装，如无相关标准按双方约定的有利于保护产品的方式进行包装，包装物由乙方负责供应，不回收。双方约定的包装物和包装方式为：
第五条 交货地点、方法及期限
5.1交货地点为甲方工地现场指定地点。指定地点即： （甲方有权根据实际情况通知乙方将货物运到其他地点交给其他单位或个人，但甲方应在交货前24小时内通知乙方）。标的物所有权自交货时转移至甲方。
5.2交货方法，按下列第 项执行：
（1）乙方负责送货；（2）乙方负责委托第三方运输，甲方负责运费；（3）甲方自提自运。
5.3货物装卸采用第 种方法执行：
（1） 乙方负责装卸；（2）乙方负责装、甲方负责卸；（3）甲方负责装卸。
5.4交货期限：
双方约定乙方在 年 月 日前交货，或按甲方通知的时间、规格、数量、品名交货，但甲方应提前 小时通知乙方。
第六条、交货和结算凭证的特别约定
6.1 交货时双方应做好书面记录，明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点，相应送货单必须由甲方相应的库管员和采购人员共同签字认可，并由乙方完善相关结算凭证的审批手续，在甲方财务部挂帐后方有效，否则视为乙方未履行交货义务。
6.2乙方委托 （身份证号码： ）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。
6.3材料交付验收程序：
6.3.1每次送货后，必须使用乙方提供的经双方认可的送货单，并由乙方委托人员在送货单的结帐联上签字确认送货数量，甲方库管人员才予以验收。若乙方实际送货的数量比送货单上明确的数量少，则乙方此前所送的每批次货都应按扣除本次差量为双方的实际结算量。乙方每发生一次差量，还应按本协议第10.7条约定向甲方承担违约金。
6.3.2 乙方须在送货后 日内凭甲方认可的送货单、材料入库验收单到甲方开具内部结算付款凭证作为结算依据之一，否则甲方有权拒绝支付当次货款。乙方从送货单开票之日起 日内须完善甲方审批及财务挂账手续，否则该送货单自动失效，并视为乙方放弃收取该笔货款的权利。若甲方有关人员故意拖延相关结算单据的签字时间，乙方可及时函告甲方，甲方应予以及时处理。
6.4乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。
第七条、产品的价格与货款的结算：
7.1产品的价格，以双方约定的为准。
7.2货款结算与支付：
本合同生效后，甲方分 次，按甲方财务制度和下表约定结算支付款项，并以乙方到甲方办理完各项审批手续之日为付款起算日。
付款次序
付款%
金额
付款期限
备注
第 1 次
第 2 次
第 3 次
第 4 次
第 5 次
质保期满后如无质量问题甲方一个月内一次性付清质量保证金
第八条、验收和封样约定
8.1本合同签订后，乙方应当提供相关样品由甲方总库和乙方经办人共同确认后进行封。若在合同履行过程中甲方检查到乙方的货物与封样样品不一致的，乙方按本合同10.2条承担违约责任。
8.2双方按国家规定的方法及本合同约定的标准验收，双方交接时只对数量、包装、外观等进行验收，质量、规格、型号等以国家相关部门检验为准或者以安装、使用后相关部门验收为准。
第九条、对产品提出异议的时间和办法
9.1包装不符合约定或者破损的，则由双方开箱检查，检验产品是否有损坏，如有损坏，则由乙方更换。如当时不能发现问题的，则在今后发现情况后，甲方有权随时提出异议。
9.2乙方在接到甲方书面异议后，应在 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第十条 、乙方的违约责任
10.1乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款 %的违约金，因此造成甲方其他损失的，乙方还应赔偿甲方损失（含延误工期、业主索赔损失）。
10.2乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合约定的，由乙方负责退货、更换，并从合同约定交货之日起至更换后产品符合约定之日止按逾期交货承担违约责任。如甲方要求退货的，乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按已付货款的20%支付违约金，乙方未能按时退还货款的，还应按同期银行逾期付款利息承担违约责任。
10.3乙方逾期交货的，按每逾期一天 元累计计算并向甲方偿付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所受的其他损失（含业主索赔等损失）。
10.4乙方对产品质量负责，如因产品质量原因造成甲方及他人人身或财产损失的，由乙方承担责任并赔偿由此造成的损失。
10.5乙方保证所交产品不得以假充真，以次充好，以不合格冒充合格产品，甲方在任何时候发现上述情况，有权随时要求乙方退货、更换，并按本条2款承担违约责任。若已经安装或使用的，乙方还应赔偿由此造成的损失（包含返工、业主索赔等损失）。
10.6安装或者使用后，因乙方产品原因不能通过相关部门验收的，视为乙方产品质量不合格，由乙方按本条第2款承担违约责任，并承担返工及业主索赔等损失。
10.7乙方应当按供货量如实报量，若乙方虚报供货量的，由乙方按向甲方虚报量货物价值的20倍支付违约金给甲方。
第十一条、 甲方的违约责任
甲方逾期付款的，应按银行同期存款利率向乙方支付逾期付款的违约金。
第十二条 、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，经甲方确认，允许按（1、4）项执行：
（1）延期履行；（2）部分履行；（3）不履行合同；（4）根据情况可部分或全免予承但违约责任。
第十三条、其它约定条款
13.1交货时，乙方应提供产品质量证明文件及相关使用说明等，否则，视为乙方交付的货物质量不合格。
13.2乙方收款时，应当出据合法有效并符合税务机关要求的发票，否则甲方有权暂停付款。
13.3乙方按本合同约定应该支付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种其他经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按同期银行逾期付款利息承担责任。本合同所约定的损失包括因产品原因引起的业主索赔等。
13.4本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以直接向甲方所在地人民法院起诉。
13.5履行本合同过程中，双方按本合同约定的地点、电话联系，各种通知以电话联系的，自电话接通之时为送达；以信函联系的，自信函发出后三日为送达。
13.6凡遇规格与合同不符，应当另行以补充条款执行。
第十四条、本合同所有条款内容甲乙双方均完全理解并知道其真实意思。本合同自甲乙双方盖章时生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。双方约定按附件中所列的结算单据办理结算，附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十五条、本合同正本一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
合同签定日期： 年 月 日
合同签定地点：
买卖合同（五） 篇29
合同编号：_________
交货日期：_________年_________月_________日
甲方：_________
乙方：_________
由甲方向乙方订购软件_________系统，_________套，合同总金额人民币_________元经双方友好协商签订合同如下：
一、双方的权利义务
1.甲方保证不对乙方所开发的软件进行拷贝、复制、泄露给第三方使用，且不能解剖、汇编与反汇编，否则乙方将追究甲方法律责任。
2.服务和升级：
(1)一年内免费升级服务(从软件安装日起，但甲方需承担差旅费的_________%，按次数计算)。
(2)服务响应时，外省客户5天内。
(3)软件安装后、乙方有义务对甲方操作员进行集中培训，电话、e-mail指导。
(4)乙方软件是通用软件，甲方需要改动并进行二次开发，工作量过大需另订协议，作为合同的附件，另收开发费用。
二、服务期满后的收费标准：
1.升级时收取服务工本费。
2.服务费每年按合同总金额_________%收取。乙方则通过良好服务体系，保证软件质量确保甲方正常运行，服务方式同上述服务与升级的(2)、(3)款。
三、验收标准
乙方软件能使甲方正常运转即为合格。
四、结算方式
1.甲乙双方确定后当日预付定金_________%(人民币_________元整)。
2.甲方软件安装当日，甲方付给乙方_________%(人民币_________元整)。
五、其它
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，甲方提供技术资料必须经双方签字或加盖公章。
2.本合同未尽事宜，由双方协商。
3.本合同经双方加盖公章及负责人签字后方能生效，具有法律效力。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________ 代表(签字)：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
买卖合同（五） 篇30
卖方：(以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：
第一条 甲方所售房屋权证号及坐落位置、结构、层次、面积、附属设施：
1、甲方所售房屋位于________区_____________新村(弄)_______幢_____室，为_______结构;建筑面积__________平方米;房屋所有权证号为“_______________”，房屋土地证号为“_______________”。
甲方所售房屋设施为(含自行车库)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第二条 房屋价格及其他费用：
1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)____________大写______________________元整(含附属设施 费用);乙方并于______年____月____日向甲方支付定金人民币______________万元整。
2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由_____方负担或有甲、乙双方各自承担国家相关规定税费。
3、甲方自愿将其两证即房屋所有权证和土地证放于中介处。
第三条
1.甲、乙双方约定于______年____月____日之前签订正式的合同，如甲、乙任何一方未按时签订正式买卖合同，则视为违约。
2.甲、乙双方共同委托_____________办理房产交易过户手续。
第四条 房款支付方式：
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第五条 房屋成交，中介服务费按以下第____种方式收取，并于签订正式买卖合同时支付。
1.由乙方支付成交价的__%即人民币_______元，大写_____________元整。
2.由甲方支付成交价的__%即人民币_______元，大写_____________元整。由乙方支付成交价的__%即人民币_______元，大写_____________元整。
第六条 房屋交付：
甲方承诺在____________将该房户口迁出。甲乙双方在约定_____________甲方将房屋交付乙方，并将该房屋之前产生的费用(水、电、煤气、物业费等)结清。同时甲方承诺交房时房屋内的设施即装修完好无损坏，如有损坏则由甲方修护或更换，费用由甲方承担。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。
第七条 违约责任：
1.双方约定之日签订正式房屋买卖合同，如有一方未按时签约视作违约处理。
2.甲方违约，甲方除退还乙方已付定金，并再赔偿同额定金给乙方。中介方收取赔偿定金金额的50%作为中介费服务费。
3.乙方违约，乙方放弃收回定金，即甲方不予返还乙方所付定金，同时中介收取定金金额的50%作为中介服务费。
第八条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷或财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷或财务纠纷，由甲方承担全部责任。
第九条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
第十条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
第十一条 生效说明 本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。
第十二条 其它约定事项
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
甲方：
乙方：