大量采购样品买卖合同 篇1
出卖人:__________________(以下简称甲方)
买受人:__________________(以下简称乙方)
兹为订购货物买卖,双方议定条件如下:
第一条乙方和甲方订购_______货物,甲方应于____日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能交付一部分,应于____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三条如因天灾或其他不可抗力,致使甲方不能照期交货或不能全数交付,可延长交货期。
但其延期日数应经双方议定。
第四条买卖价款议定每件人民币____仟____佰元,共人民币____万____仟____佰元,于甲方交货同时悉数付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交货,直到解除合同。
甲方因此所受的损失,由乙方赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方延缓交货日期,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,但如给甲方造成损害,应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物如与样品不相同时,乙方可要求更换或解除买卖合同,由此给乙方造成的损失,由甲方负责。
第七条市场价格如有升降变动,各方不得主张增减货物,或借故解除合同。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方):__________________ ________年____月____日
买受人(乙方):__________________ ________年____月____日
大量采购样品买卖合同 篇2
凭样品买卖是买卖合同的一种特殊形式,其特殊性就是表现在当事人是以样品来确定标的物的品质。所谓凭样品买卖是指买卖双方约定样品,出卖人须按样品的品质交付标的物。常见的凭样品买卖的商品小到超市里陈列的食品类、肉类、服装类,大到一些大型的机械设备等。凭样品买卖合同纠纷一般是因双方当事人对出卖人交付的标的物质量是否合格而产生的,所以,此类案件在司法实践中对样品的认定尤为重要。
所谓样品,是指当事人选定的用以决定标的物的品质的货物。样品买卖须有样品的存在,样品须于订立合同时作出约定,并且应当保存好样品以备日后对照,必要时要在公证处封存,并对样品质量予以说明。所以要求凭样品买卖的标的物品质必须与样品相同,而不是以出卖人交付的货物符合样品的品质为生效条件,也不是以出卖人交付的货物不符合样品的品质为解除条件。
在司法实践中如何判断标的物质量是否符合样品的认定。
一、一般原则。
此类案件的原告一般是合同的买受人,被告则一般是出卖人。如果双方当事人就其买卖合同是否属于样品买卖而发生争议时,应当实行“谁主张、谁举证”的原则,买受人主张为凭样品买卖的,应当由买受人举证,出卖人主张为凭样品买卖的,应当由出卖人举证。在诉讼中,买卖受人可以申请由人民法院委托有关专门机构进行质量鉴定,鉴定的标准也是以样品所体现的品质为鉴定标准。
二、双方当事人所封存的样品存在隐蔽瑕疵。
所谓隐蔽瑕疵是指当事人已尽其交易上的必要注意,仍然没有发现的瑕疵。《合同法》第一百六十九条规定,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物仍然应当符合同种类物的通常标准。也就是说如果样品虽然存在隐蔽瑕疵,但并没有因此影响标的物的通常用途,能够达到同种标的物的通常标准的,出卖人仍然可以按样品的品质交付标的物,如果出卖人未按样品的品质要求交付标的'物的,而样品存在的隐蔽瑕疵足以影响标的物的通常用途,法律为保护买受人的利益,仍然要求出卖人负有交付符合同种物的通常标准的标的物义务。
合同在我们日常生活中随处可见,凭样品购买商品也逐渐成为一些商家的促销形式,正是因为凭样品合同的特殊性,使当事人减少了风险,使销费者对商品有实质的了解,立法的目的也正是追求将购买者的损失降到最低。
大量采购样品买卖合同 篇3
甲方:_______(卖方)乙方:_______(买方)经双方友好协商,甲方同意将自己的承包林地内的杉木、松木、栎木出售给乙方,经双方共同协议特立以下协议。
一、甲方将自己位于的承包林地内的已成材的杉木、松木、栎木出售给乙方采伐,四界以林权证为准,乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方买甲方树木价,人民币_______元整(_______元)砍伐到一半时乙方一次付清全款。
三、从订立本协议之日起,乙方必须在________年____月份砍伐完毕,越期不得继续砍伐。
四、乙方负责向当地林业管理部门申请并办理合法的出售手续,甲方提供相关配合。乙方负责向当地林业管理部门和交通管理部门等机构申请并办理合法的运输手续。
五、砍伐过程中所有的工伤事故与甲方无关。乙方保证进场施工不得损伤他人树木。
六、乙方不得采伐未成材的小树木。因放成材树的`需要的除外。
七、以上树木买卖的相关费用支出,由乙方承担,甲方所收树木价款为净得价款。
此协议自双方鉴字后生效,双方互不反悔,如有哪方反悔后果自负。未尽事宜和纠纷问题双方协商解决。此协议一式二份,双方各执一份。
甲方:_______乙方:_______签订时间:_______
大量采购样品买卖合同 篇4
甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________ 甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。
第一条 根据乙方要求,甲方同意按甲方提供的凭规格买卖(详见附件),提供_________型气垫船_________艘,每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期,以签订本合同日期算起。
第二条 本合同双方议定的总金额为_________..d.(大写:_________美元)该金额为_________艘_________型气垫船的fb价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用,但总金额包括下列费用:
1._________型气垫船的价格;
2._________型气垫船的系泊试验费,航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。
第三条
1.凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。
2.凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。
第四条 为了保证甲方能够连续进行生产,并履行合同规定的支付进度,乙方同意下列付条款中规定的义务。
1.本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下:_________;
2.本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日前支付总金额_________%的预付款..d._________(大写:_________美元);
3.
第一期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计..d._________(大写:_________美元);
4.
第二期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计..d._________(大写:_________美元);
5.
第三期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于________年____月____日支付总金额_________%的货款,计..d._________(大写:_________美元);
6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证,乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。
第五条
1.本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验,由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航,甲方将验收证件交予乙方,验收证件对双方均有效。
2.本合同的_________型气垫船在完成试航和验收,以及乙方在履行了合同规定的义务之后,双方代表即签署交船证书。证书一式四份,双方各执两份,并由甲方申请办理海关放行手续。此时,abc型气垫船转移至乙方,此后所发生的风险和费用由乙方负责。
第六条
1.本合同_________型气垫船的船体,机电设备在正常运行和维修保养条件下,保证期为十二(12)个月,自_________型气垫船交船证书签字之日算起。
2.在保证期内,凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷,甲方负责进行修理,或更换有缺陷部分。
3.甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏,均不负赔偿责任。
第七条
1.双方有义务对本合同保密,未经对方许可,不得将本合同内容泄露给
第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。
2.凡属与本合同有关的通知和函电,应采用秘密方式,通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。
第八条
1.在本合同履行期间,双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。
2.本合同用英文书就正本两份,各执一份。
3.本合同自双方代表签字之日起,立即生效。
4.本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。 甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 附件 交船技术条件
1._________型气垫船完工文件目录;
2.舱室名称对照表;
3.机械部分备件和专用工具供应明细表;
4.电器部分备件和专用工具供应明细表。_________注:商品的规格(ecfca)是表示商品质量的指标,以此指标作为检验商品的标准。有些商品由于结构、性能复杂,安装、操作和维修等需要一定的程序,故凭规格买卖的产品,必须有产品性能说明书、技术图表及操作和维修手册等技术文件。这些技术文件作为协议书的39;附件,具有法律效力。 虽然合同货物是依商品规格为检验标准,但商品由谁来检查、验收,发放合格证书应在协议书中明确
大量采购样品买卖合同 篇5
卖方:________(下称甲方)买方:________(下称乙方)
地址:____________________地址:____________________
邮编:____________________邮编:____________________
电话:____________________电话:____________________
传真:____________________传真:____________________
电子邮箱:________________电子邮箱:____________________
兹为设备买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条乙方向甲方订购________设备,于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件,甲方应于________日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时,乙方可请求赔偿。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的.交付,可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币________元,共人民币________元,于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清,甲方可将货停止交付,并催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应尽赔偿之责。
第六条甲方所交付设备,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,乙方有损害者,得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项:________
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)(签章):_______买受人(乙方)(签章):_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
签订地点:_____________________签订地点:_____________________
大量采购样品买卖合同 篇6
发包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 电 话:_____
工 程 设 计 师:_____
电话:_____
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家居装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一部分 工程概况
第1条、工程地点:___________
第2条、工程内容及做法
(详见工程施工项目确认表及报价单)。
第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(详见报价单),发包人提供部分材料(详见报价说明);
(2)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-8%以内。
(3)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。
第4条、工程期限_______天;
开工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
:___________元,为不含税报价(详见装修工程报价单)。
第二部分 施工图纸
_____________元,由发包人支付(此费用包括/不包括在工程价款内)。
第三部分 发包人义务
第1条、开工前三天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
第2条、提供施工期间的水源、电源;
第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等),并承担相关费用;
第4条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
第5条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
第6条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、阶段验收、竣工验收。
第四部分 承包人义务
第1条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
第2条、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
第3条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五部分 工程变更
第1条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装修工程变更单)。
第六部分 材料的提供
第1条、由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。需要保管的,发包人应作好密封标志,并交由现场管理人员保管;
第2条、由承包人提供的材料,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第三条,所提供材料保证_____年内不掉色。
第七部分 工期延误
第1条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)发包人同意工期顺延的其他情况;
(3)发包人五金件(不含门锁、洁具等)安装;
第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。 第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延。
第八部分 质量标准
第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。 第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,
认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第九部分 工程验收和保修
第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)隐蔽工程验收;
(2)水电工程完工;
(3)中期验收(木作工程完工),并作好工作量统计决算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见工程验收单)。
第2条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收(否则视同工程合格),填写工程验收单(见工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见工程结算单)。
第3条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第4条、在正常使用条件下,本工程保修期为_____月,保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为______月。
第5条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价(根据附工程报价单)。
严重工程质量问题是指在正常使用条件下:防水工程出现3处以上渗漏;
暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);
墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2
以上的涂料表层脱落;
吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);
墙砖超过5处(块)以上松动、脱落;
地砖、地板工程出现5处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外); 木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1条、双方约定按以下方式支付工程款:
第2条、工程中期验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。
第十一部分 违约责任
第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
第2条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
第3条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第十二部分 合同争议的解决方式
第1条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。
第十四部分 几项具体规定
第1条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。
第2条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。
第3条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午
_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。
第十五部分 附则
第1条、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 第2条、本合同一式_______份,双方各执_______份。
第3条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 备注:
(1)从竣工验收之日计算,保修期为______年。
(2)保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行维修,并根据本协议的规定对发包人进行赔偿;
(3)保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。
(4)本保修单在发包人签字、承包人签字(盖章)后生效。
发包人签字:_____
承包人签字(盖章):_____
日期:_____年_____月_____日
大量采购样品买卖合同 篇7
上诉人(原审原告)______,住所地:______
法定代表人:______,董事长兼总经理。
委托代理人:______,
被上诉人(原审被告):______,住所地:______
法定代表人:______董事长。
委托代理人:______,
上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服______人民法院(______)丰民初字第20453号民事判决,向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后,依法组成由法官周荆担任审判长,法官____________、____________参加的合议庭,于____________年____________月____________日召集双方当事人进行了询问。本案现已审理终结。
____________在一审中起诉称:____________年____________月____________日,甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同,价款为:____________元。当时双方约定:____________公司送货到____________公司开发建设的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院请求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元,并承担诉讼费。
____________公司在一审中答辩称:____________公司先后付给____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的货款,____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议,____________公司提供的证据不足以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是,____________公司现在起诉要求XX公司给付货款 _______________元的诉讼请求已过诉讼时效,请求法院驳回____________公司的全部诉讼请求。
一审法院审理查明:____________年____________月____________日,____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》,约定:____________购买____________公司的排烟补风机和风机,合计价款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七条验收标准、方法及提出异议的期限:
第八条设备到现场后进行安装,后即试运行(1个月)达到使用要求后方认。
第九条结算方式及期限:付定金20%,到现场通过合同第七条标准付40%,运行月后付35%,余下满年付清。合同签订后,____________公司给付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。
公司不服一审法院上述民事判决,向本院提起上诉。其主要上诉理由是:
一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。
二、一审判决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。
三、双方签订的合同是____________公司提供的,若有不同理解,应从不利于____________公司方面解释。____________公司请求二审法院撤销一审判决,依法改判或发回重审。
____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面答辩意见,但其在本院庭审中口头答辩称:一审判决对合同有效期的认定是合理的,认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依据最高人民法院有关诉讼时效制度的解释,也超过了诉讼时效。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
上述事实,有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。
本院认为,____________公司与XX公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示,其内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款,但____________公司只认可收到_________________元,否认收到__________________元,____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款,故对此主张本院不予采信。依据该合同约定的付款比例及时间,____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利,并未超过诉讼时效期间的上诉主张,因合同约定的有效期限实质是XX公司供货的期限,即在合同有效期限内,双方可依据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内,双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值_____________元设备的买卖,且已安装完毕。故XX公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立,应予驳回。综上,一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,处理并无不当,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。
一审案件受理费______元,由______公司负担(已交纳)。
二审案件受理费__________元,由______司负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
大量采购样品买卖合同 篇8
供方(甲方):_____
通信地址:_____ 电话:_____ 传真:_____
需方(乙方):_____
通信地址:_____电话传真:_____
甲、乙双方经平等协商,就乙方购买甲方 产品,签订本合同,内容如下:
一、质量标准:乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
二、交货时间、地点:_____甲方应在 ______年 ______月_____日前将产品送至乙方指定的送货地 。
三、收货与验货:乙方指定收货人
收货人1姓名:_____;身份证号 :_____;联系电话 :_____
收货人2姓名:_____身份证号:_____;联系电话 :_____
乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后______日内自行对产品进行质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进行封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。
四、付款时间、方式:乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。
五、违约责任与合同解除:甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过 天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过 天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。
六、争议解决:甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。
七、合同生效:本合同一式两份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,传真件与正本一致,同具法律效力。
甲 方:_____(公章) 乙 方:_____(公章)
甲方(代表):_____ 乙方(代表):_____
日期:______年______月_____日
大量采购样品买卖合同 篇9
出卖人: (以下简称甲方)
买受人: (以下简称乙方)
兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:风险提示:标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。
数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
第一条 乙方向甲方订购______货物,合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件,甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年____月____日共同封存样品(双方各持一份)风险提示:
履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如一个月内履行完毕,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在某年某月某日前履行完毕则就避免了歧义的产生。
第二条 质量标准乙方所购甲方产品属于:
定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
第三条 交货时间、地点风险提示:
交货地点
对于交货地点应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的交货地________。
第四条 收货与验货乙方指定的收货人
1:姓名________,身份证号____________,联系电话____________;收货人2:姓名________,身份证号____________,联系电话____________。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进行封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方所在地质监部门进行质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。
第五条 付款时间、方式风险提示:
价款支付
在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。
乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转账的方式付清货款。
第六条 违约责任与合同解除风险提示:
违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定违反合同约定,支付违约金10万元,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
1、甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期____日,按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金;逾期超过____天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。
2、乙方如未按约定的.付款期限支付货款,每逾期____日,按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金;逾期超过____天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。
第七条 争议解决风险提示:
争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。
第八条 乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方延长日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。
第九条 甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。
第十条 货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。
第十一条 合同生效风险提示:
证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
本合同一式____份,双方各执____份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,传真件与正本一致,同具法律效力。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
大量采购样品买卖合同 篇10
甲方(卖方):乙方(买方): 经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的装载机让给乙方一事达成一致协议如下:
一、装载机工程机械概况 品牌:柳工装载机 型号:50C 车辆识别代号:50C
二、转让价格:20元
三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承诺对上述装载机转让合同范本享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述装载机。如因第三人向乙方主张装载机的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。
五、装载机现状已由双方确认。因该装载机系二手旧机,甲方对于装载机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该装载机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
六、装载机由甲方于____日,在广汉顺兴交付给乙方,乙方采取现场验收的方式进行验收,乙方对装载机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的,应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决,交付后即视为验收合格。
七、装载机交付后,因该装载机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担,包括装载机本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失,交付后所造成的一切事故和违法事故责任均全部由乙方承担,甲方不承担相应的法律责任。
八、如甲方在装载机交付后承担了上述责任,甲方有权向乙方追偿。
九、因履行装载机转让合同范本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。
十、本装载机转让合同范本协议自签订之日起,双方签字生效,一式两份,甲乙双方各持一份。 甲方: 乙方: ____日
大量采购样品买卖合同 篇11
出卖人(以下简称甲方):_______________
买受人(以下简称乙方):_______________
兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条乙方向甲方订购货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件,甲方应于__________日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于__________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币___________元,共人民币___________元,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的,可于___________日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。
第六条甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。
第八条合同一式______份,甲、乙双方各执__________份为凭。
出卖人(甲方):_______________买受人(乙方):_______________
_______________年___________月__________日
大量采购样品买卖合同 篇12
供货方): 购货方(以下简称乙方):
一:水泥管模具(平口)
二:悬辊机
三:门式行车一台:10吨,跨度16米,有效高度9米,总长24米,轨道总长120米,单价150000元; 四;滚焊机Φ300-Φ1500一台,单价65000元; 五;立式搅拌机一台,直径1800,单价15000元台; 总金额(人民币)大写:肆拾叁万贰仟元整;
六:交(提)货地点____市____区古城营高速出口处东
七:交货日期:06
八:运输费用----由 乙 方承担;
九:合理损耗及计算方法------现场交接,经鉴定属甲方产品质量问题,甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准);
十:结算方式及期限------预付总货款的30%为预付款。提货一次结清;甲乙方如未按时交提货按总金额10%进行违约赔偿; 十
一:违约责任------甲乙双方严格遵守合同,出现不可遇见的问题时,在相互谅解的前题下进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时,由所属地方法院仲裁裁决,因此所产生的费用均由败诉方承担; 十
二:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字(盖章)付预付款起生效,合同中任何文字修改需盖公章确认。 甲方:乙方:________年____月____日:买卖合同 篇10 甲 方: 乙 方: 上海XX公司 签订地点:上海
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 注:以上数量为暂定数量,结算以实际面积结算,单价如上。
二、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:
1、 本合同产品乙方均按国家标准进行生产,甲方要求的产品等级见上表中产品等级,乙方所有产品的质量等级、颜色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的产品不符合约定的质量要求,乙方应负责及时调换符合需方质量要求的产品并承担由此而发生的相关费用。
3、本合同产品的质量保证期为________年,在质量保证期内,乙方对乙方所提供的产品质量承担保修责任。
4、如甲方超出合同数量,超出部分应提前20天通知乙方。
三、交(提)货地点、方式:____市____区华____镇新府中路
四、运输方式及到达站港和费用负担:由乙方负责。
五、合理损耗及计算方法:本合同产品在交货前的一切损耗及发生的相关费用均由乙方负责。
六、包装标准、包装物的供应与回收:本合同产品在交货之前或之时均应有与之质量相符的妥善包装,且因包装本合同产品而发生的相关费用已包括在本合同价款中。
七、验收标准、方法及提出异议期限:本合同产品的验收标准以本合同
第二款
第一条约定的内容为准,验收方法以实现合同目的所采用的通常方法为准。
八、随即备品、配件工具数量及供应方法: 无
九、结算方式及期限:
1、 本合同
第一款中约定的工程数量均为暂估工程数量,结算时以甲方的实际采购数量乘以本合同与之相对应的产品单价结算。
2、 本合同
第一款中约定的暂估工程数量如少于工程实际使用数量时,乙方应负责补足实际用量。
3、 付款方式:
(1) 每月____日提交当月形象进度,次月____日审核完毕,次月2____日支付核定进度款的80%,累积支付至合同总价的80%,停止支付。
(2) 在符合预期质量工期目标及竣工资料正确移交后,根据审价报告,累计付至最终结算 总金额的95%。预留5%保修金,(预留保修金不计利息)。
4、 本工程的质量保修期为________年。
5、本工程提供: 工程款 发票。
十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件: 无 十
一、违约责任:按 合 同 法 办 理 十
二、解决合同纠纷的方式: 双方协商,协商不成,可向合同签订地人民法院起诉。 特别约定:甲方与乙方已就本合同的条款进行了充分协商并已将本合同及对应的主合同相关条款逐条向乙方作了解释, 现甲、乙双方已全面掌握本合同及主合同所确定的各方 当事人的权利和义务,对签署该合同所产生的责任和法律后果也有了充分认识。 依据甲方与业主(或总承包商)签订的工程承包合同 (简称主合同),甲方将主合同内部分劳务工程施工分包给乙方,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程施工事项经协商达成一致,订立本合同共同信守,并确认本合同为解决争议时的依据。十三﹑工程工期
1. 乙方应于合同签订后开始进行准备
2. 进场时间发生延缓时乙方应不定期主动与甲方现场代表联络,了解进场时间做好进场施工准备,并应于甲方通知开始24小时内组织施工人员及机具设备、设施进场施工。
3. 乙方应根据甲方的整体工程工期总控计划及现场特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,无条件且绝对配合甲方的整体工程工期总控计划要求。
4. 因考虑项目的规模,乙方必须在承接的所有施工楼面根据不同的工程量同时间合理按排人力。十四﹑工程图纸 甲方应在分包工作开工1天前,向乙方提供本合同约定的分包工程图纸一套,同 时乙方应根据现场实际情况进行图纸深化。 十五﹑双方约定
1.甲方按业主(或总承包商)及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包工程项目内容、施工场地的检查。
2.甲方按业主(或总承包商)及相关部门要求进行的,涉及到的乙方分包隐蔽工程验收、工程竣工验收等。 十六﹑施工安全
1. 由于乙方违反安全生产有关规定,或安全措施不力,在接到甲方发出的通知及警告后,乙方必须在甲方规定的时间内纠正及改正,乙方因任何安全事故的责任和发生的费用和损失概由乙方承担及赔偿。
2. 乙方在施工中发生重大伤亡及其他安全事故,应按有关规定立即上报甲方及相关部门,并按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。甲、乙 双方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
3. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消 除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用, 均由乙方承担。
4. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求 乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由 甲方承担相应责任及发生的费用。 十七﹑安全防护 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方提供使用计划,经甲方批准后,由甲方负责供应。 十八﹑工地保险
1.乙方应为自身施工现场作业人员按有关规定办理意外伤害保险,并支付保险费用。
2. 如需由甲方代为乙方办理及支付费用时,乙方同意甲方从应付乙方的任何款项中直接扣除。 十九﹑工地清洁 乙方所有施工人员均能做到落手清并根据甲方规定要求完成其分包工程的每____日场地清洁及垃圾清运工作,甲方、业主(或总承包商)对此等工作不满意时, 乙方在甲方指令及规定时间内后仍未采取有效措施时,甲方有权委托
第三方重 新完成,由此产生的一切费用及甲方损失将由乙方承担及赔偿。 二十﹑成品保护
1. 乙方有义务和责任保护其自身及他人完成的任何工作成果,且有义务和责任保护至甲方整体工程竣工验收合格到业主(或总承包商)接收为止。
2. 所有施工必须遵守工程施工规范,且必须被甲方、业主(或总承包商)及有关政府部门或机构认可。 二十一﹑工程资料 乙方必须在规定时间内按照甲方要求提供符合要求的工程资料。 二十二﹑违约责任 按《民法典》办理。 二十三﹑疑义申诉
1.乙方因保留相应资料,在甲方根据主合同向业主(或总承包商)递交索赔意向通知书或其它资料时,乙方应予以积极配合,并出示相应资料。
2.在劳务作业实施过程中,如乙方遇到不利外部条件等根据主合同可以索赔的情形时,甲方应该采取一切合理步骤,向业主(或总承包商)主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。
3.当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
4.甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由甲方承担责任的其他情况出现时,造成工作时间延误和(或)乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失,乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔:
1)索赔事件发生后 天内,向甲方发出索赔意向通知;
2)发出索赔意向通知后 报告及有关资料;
3)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后,于天内给予答复,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据;
4)甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后 要求,视为该项索赔已经认可;
5)当该项索赔事件持续进行时,乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向,在索赔事件终了后 21 天内,向甲方送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与
(3)、
(4)规定相同。
5.乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给甲方造成经济损失,甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。 二十四﹑争议解决
1.乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主(或总承包商)及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2.乙方自觉接受甲方工程管理人员包括委派的管理人员及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况和施工进度、施工质量、安全施工、文明施工及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。不允许有违抗和任何争吵的事情发生。
3.乙方按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌, 搞好生活区的管理,做好自身责____区的治安保卫工作。
4.乙方按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。
5.乙方要做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线以及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及罚款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
7. 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
8. 在签定完合同后____日内,乙方必须提供现场所有施工人员信息,乙方所现场人员身份证复印件,以供总包单位办理综合保险。 二十五﹑质量要求
1. 工程质量要求按照设计施工图纸及说明、甲方质量管理规范及国家现行的相关工程施工验 收规范和标准,和主合同有关质量要求及标准的约定. 二十六﹑其他约定事项:
1、 本合同产品采用分批供应,每批产品的供货日期、数量及品种以甲方通知为准,但应 给乙方合理的准备时间,乙方必须保证按甲方要求的时间按时交货。
2、 在保修期内,属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到修理通知后3天 内派人完成修理,乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其他人员修理,保修费用从有乙方负责。 3﹑当乙方不能按甲方要求的时间节点内供货和施工时,甲方有权终止本合同并有追索乙方赔偿的权利 4﹑乙方进场施工前必须提交施工的专项方案并接受甲方项目部的监管。 5﹑乙方供货到交货地点时,应及时通知甲方对该产品进行验收,只有经甲方、乙方双方签字的验收单才能作为本合同产品的结算依据。 6﹑本合同至双方签字盖章后生效。 7﹑本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,均有同等效力。 合同签订日期:年____月日
大量采购样品买卖合同 篇13
卖方:________
地址:____________________
邮编:____________________
电话:____________________
传真:____________________
电子邮箱:________________
买方:________
地址:____________________
邮编:____________________
电话:____________________
传真:____________________
电子邮箱:
兹为设备买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条乙方向甲方订购________设备,于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件,甲方应于________日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时,乙方可请求赔偿。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币________元,共人民币________元,于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清,甲方可将货停止交付,并催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条乙方预知届期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应尽赔偿之责。
第六条甲方所交付设备,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,乙方有损害者,得请求赔偿。
第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项:________
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人:_______买受人:_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
签订地点:_____________________签订地点:_____________________
大量采购样品买卖合同 篇14
范例 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。为你准备了凭样品买卖合同范例,敬请关注! 凭样品买卖合同范例 出卖人:_________(以下简称甲方)。买受人:_________(以下简称乙方)。兹为_________货物买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条乙方向甲方订购_________货物,如合同成立同日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物_________件,甲方应于____日内交付乙方。
第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于____日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受有损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。
第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条买卖货款议定每件人民币_________元,共人民币_________元于甲方,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的`损害亦得请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应付赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此乙方致受有损害者,更得请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的,各不得主张增减,或借故解除合同等情况。
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项:_________本合同一式_________份,甲、乙双方各执_________份为凭。出卖人(甲方)(签章):_________ 买受人(乙方)(签章):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________
大量采购样品买卖合同 篇15
出卖人(基地):__________(以下简称甲方)签订地点:___________
买受人(企业):__________(以下简称乙方)签订时间:________年____月____日
甲、乙双方本着平等自愿,互惠互利的原则,按照常山“三联三增”产销协作机制建立产销协作关系,以降低生产成本,提高品质,有利于企业组织生产,促进销售,经双方协商,特订合作协议,具体条款如下:
一、挂联基地基本情况:
挂联基地名称:_______________________________;
座落位置:___________________________________;
总面积:______亩;总株数______株;树龄________年;
二、挂联基地应达到的要求:
1、栽培技术标准:甲方严格按照农业部门制定的《常山“三联三增”挂联生产技术规程》组织实施,并接受企业等技术人员的指导,出口基地的则外按照出口基地标准执行。
2、甲方在管理形式上,要逐步达到“五个统一”即:统一质量标准、统一技术指导、统一生产管理、统一供应农资、统一销售产品,以确保产量和质量规格。
3、如无自然灾害等不可抗力原因,________年挂联基地产量应达到____公斤;二级果以上优质果率达_______%;其中特级果率达_______%.
三、挂联双方生产方面的权利与义务:
1、乙方帮助甲方制定全年生产管理与桔园改造计划,为达到优质丰产示范的目标,根据基地实际情况双方共同做好如下事项:
①对基地进行行基础设施等方面建设主要有:____________________________________________________________________________________________.
②对基地进行技术改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.
⑨对基地配置生产工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.
④其它有关措施:_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有权制定自己的企业生产与收购标准,但标准不能低于农业部门所制定的生产技术标准与国家、地方标准,并要求甲方予以实施。
3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。
4、乙方积极为甲方提供物质、生产设备、基础设施建设等方面的各项服务。
5、甲方要严格按照乙方所提出的要求进行生产,如有变化需提前向乙方提出。
6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优惠政策的.补助权利,其补助要求按照县有关文件执行。
四、挂联双方的产品收购:
1、按照常山“三联三增”协作机制,乙方对甲方挂联基地范围内达到要求的实行优质优价收购。挂联基地收购数量最少为:______公斤。
2、乙方收购标准及价格:要求果形扁圆或高扁圆,具有本品种固有特征,包泽黄色或浅橙黄色,可溶性固形枷≥10.0.果面光洁,无溃疡病,基本无影响果面美观的未愈合的机械伤,特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%(建议5%~10%),二级果危害斑累计不超过果皮总面积的________%.
其中:特级果(φ85∽;95的收购价:_______元公斤;一级果(φ75∽;85的收购价:__________元公斤;二级果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收购价:_______元公斤。
甲乙双方协定的标准、价格:______________________________________________________________________________________________.
3、收购时间:___________________________________________________
交货地点:___________________________________________________
付款方式:___________________________________________________
4、协议争议的解决方式:本协议在履行过程中,如在收购质量标准上发生纠纷,由双方当事人协商解决或向常山“三联三增”质量协调小组提出协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第——种方式解决:
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
5、其它事项_______________________________________________________________________________________________________________.
五、违约责任:
1、由于甲方未按照乙方生产要求或农业部门提出的生产要求实施,无其它合理原因,造成果品质量达不到要求的,乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的成本及上级的有关补助。
2、乙方如未能按照合同价收购,则需赔偿甲方市场收购价与合同价差价的两倍,反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上条款必须共同遵守,协议未尽事项,由双方协商解决。如有一方违约,由违约方赔偿损失,本协议壹式六份,甲、乙双方各执壹份,监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份,双方签字后生效。
出卖人
出卖人(章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
编码:
买受人
买受人(章):
住所:
法定代表人:
癸托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
编码:
监证单位意见
大量采购样品买卖合同 篇16
卖方(以下简称甲方):
买方(以下简称乙方):
特此同意以下商品的销售:
第一条乙方向甲方订购货物。在合同订立之日,甲方将交付与样品相同类型,相同质量的货物。甲方应在____天内交付乙方。
第二条如果甲方不能按时交货或仅部分交货,则乙方应通知乙方在____天之前推迟交货日期;但是,如果乙方不同意,则可以终止合同。
因此,如果乙方受损,乙方可以要求赔偿,甲方无异议。
第三条:由于自然灾害或其他不可抗力原因,甲方不能按时交付或不能全额交付的,可以推迟期限。但是,延迟天数应由双方共同决定。
第四条:约定每次购买应支付人民币_________________________________,同时全额交纳交货价。如果乙方未能全额付款,则甲方可以停止交付货物并同意敦促他在一定时间内付款。如果交货没有逾期,则甲方可以终止合同。甲方还必须要求赔偿所遭受的损失。
第五条乙方预见到不能在该期限内付款的,乙方可以通知甲方在______天前延长交货期。如果甲方不同意,乙方可以终止合同。损害对方的,应当承担赔偿责任。
第六条甲方交付的货物与样品不同的,乙方可以要求更换或解除销售合同。甲方无异议。因此,那些遭受乙方损害的人必须要求赔偿。
第七条货物价格有变动的,当事人不得主张涨价,跌价或因故终止合同。
第八条____相同的副本,甲,乙双方各持有____副本作为证据。
卖方(甲方):
______年月日
买方(乙方):
______年月日
大量采购样品买卖合同 篇17
合同编号:(
)购字第号 签订时间:________年 ____月 ____日 签订地点:____市____区 甲方(买受人):融资租赁有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供应商): 法定代表人: 住所地: 丙方(承租人): 法定代表人: 住所地: 甲方根据与丙方签订的编号为租赁(
)直字第 号的《融资租赁合同》之约定,并根据丙方自行指定的供应商和租赁物,与乙方签订本租赁物买卖合同(以下称“本合同”)。甲方向乙方购买本合同项下的标的物。
一、合同标的物
1、由乙方售出、甲方购入的标的物如下: 币种:人民币 单位:元
2、丙方在此确认:
(1)本合同项下的乙方以及标的物作为融资租赁合同项下的供应商及租赁标的物,系丙方自行选定,并未依赖于甲方技能或者受到甲方任何影响。
(2)供应商和指定的标的物规格、式样、质量、价款等与融资租赁合同规定完全一致。
(3)标的物详细配置以乙方和丙方的约定为准。
二、标的物的交付
1、乙方应于本合同签订之日起 天内将本合同所列标的物在
直接向丙方交付,乙方在向丙方交付标的物时须同时提供质量服务卡或保修手册、使用说明书、合格证等附件。
2、乙方应向甲方开具全额发票,并及时交付给甲方。
3、乙方将标的物交付丙方之时,标的物所有权自乙方转移至甲方。
三、价款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列条件满足后15个工作日内,甲方一次性将标的物价款支付给乙方:
(1)(乙方和)丙方依约定的金额向甲方支付了保证金、手续费等款项;
(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;
(3)甲方收到丙方出具的租赁物品验收证明。
2、乙方账户信息
户名: 账号: 开户银行:
3、在本合同签订后,当相关法律、市场行情等发生变化,致使各项税负其他费用增加时,其费用增加部分由乙方承担,本合同项下购买价格等其他条款不变。
四、验收方法及标准
1、标的物交接时,丙方应当场对标的物外观和基本使用功能等进行认真检查、确认,若对外观有异议,应当场向乙方提出;对其他质量问题有异议的,应在合理期限内提出。
2、标的物的验收标准为:
(1)乙方向甲方出售的标的物,其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准,并符合出厂检验标准,符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求,符合 车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
(2)乙方向甲方出售的标的物,必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品,并能通过公安交通管理部门的检测,可以上牌行驶的车辆。
五、甲方保证和索赔权
1、标的物的保修期限执行乙方提供的`保修手册的规定。在上述保修期内,标的物出现质量问题或需要保养,乙方应依约对标的物进行修理和保养。
2、本合同订立后,国家若出台有关汽车产品修理、更换、退货的规定,按国家规定执行。
3、与标的物有关的瑕疵担保、租赁期限内的质量保证、保修服务以及其他作为卖方应提供的保证或应履行的义务,乙方应向丙方直接承担责任。
4、当标的物存在质量问题或性能不良、规格或式样不符及其他瑕疵时,或者非因甲方原因导致标的物迟延交付或者无法交付给丙方时,甲方将索赔权转给丙方,由丙方直接向乙方索赔。无论丙方向乙方索赔进程及结果如何,均不得影响丙方按融资租赁合同约定按期向甲方支付租金。
六、违约责任
1、甲方未按照本合同的约定如期支付货款,则每延迟一____日,甲方应支付乙方标的物价款的日万分之三的违约金。
2、乙方未按期提供和安装合同规定的标的物,则每延迟____日,乙方应向甲方支付标的物价款的日万分之三的违约金。
3、乙方未能保证丙方在合同规定的时间内将标的物投入正常营运,向甲方及丙方赔偿由于延期营运而造成的损失。
4、乙方交付的标的物不符合本合同载明或者乙方与丙方特别约定的质量条款,甲方应承担无偿修复、补偿损失、减少价款或退货的违约责任。
七、侵权
1、当标的物侵犯第三方的知识产权时,乙方有义务且应自行承担费用,解决纠纷,并赔偿给甲方及丙方造成的损失。
2、经国家授权的汽车检验机构鉴定,标的物确实存在设计、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人财产损害,乙方应承担赔偿责任。
八、本合同的解除 从标的物订货到交付,因非甲方原因导致融资租赁合同无法签订时,或者融 资租赁合同被解除时,甲方可以无条件地取消订货或者解除本合同,乙方应在5个工作日内向甲方退还甲方已付款项。
九、标的物灭失和毁损风险 本合同项下标的物灭失和毁损的风险在标的物交付并经丙方验收合格之前由乙方承担,标的物交付并验收合格之后由丙方承担。
十、不可抗力 由于地震、台风、水灾、战争以及其它不可预见和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行合同时,当事方应立即将事故情况及时通知对方,并应在事发之日起15天内,提供有效证明或公证。按事故对履行合同的影响程度,各方另行协商决定是否解除合同,或部分免除履行合同的责任,或延期履行合同。 十
一、特别约定 根据融资租赁合同的约定,丙方应以现金形式向甲方支付保证金元,手续费 元,首付租金 元,合计元,甲、乙、丙三方一致同意该款项由乙方代甲方直接向丙方收取,以抵扣部分甲方应支付给乙方的标的物价款,即甲方还需支付给乙方价款 元后,乙方视作甲方已足额支付标的物价款。 十
四、争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应协商解决;如协商不成,则提请合同签订地人民法院诉讼解决。 十
五、合同的生效 本合同经甲、乙、丙三方盖章后生效。本合同作为编号为租赁(
)直字第 号《融资租赁合同》附件,具有与其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所称的标的物即为租赁(
)直字第 号《融资租赁合同》项下之租赁物。
2、甲方仅承担本合同项下标的物价款的支付义务。
3、本合同所列标的物在技术上有需要补充的事宜,由乙方与丙方另行协商。
4、本合同一式三份,三方各执一份。
(以下无正文) (本页为签署页,无正文) 甲方(盖章):法定代表人或授权代表: 乙方(盖章): 法定代表人或授权代表: 丙方(盖章): 法定代表人或授权代表
大量采购样品买卖合同 篇18
甲方:(卖方) 乙方:(买方) 经甲X双方友好协商,甲方同意将自己的承包林地内的杉木、松木、栎木出售给乙方,经双方共同协议特立以下协议。
一、甲方将自己位于 的承包林地内的已成材的杉木、松木、栎木出售给乙方采伐,四界以林权证为准,乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方买甲方树木价人民币 元整( 000.00元)砍伐到一半时乙方一次付清全款。
三、从订立本协议之日起,乙方必须在________年____月份砍伐完毕,越期不得继续砍伐。
四、乙方负责向当地林业管理部门申请并办理合法的出售手续,甲方提供相关配合。乙方负责向当地林业管理部门和交通管理部门等机构申请并办理合法的运输手续。
五、砍伐过程中所有的工伤事故与甲方无关。乙方保证进场施工不得损伤他人树木。
六、乙方不得采伐未成材的小树木。因放成材树的需要的除外。
七、以上树木买卖的相关费用支出,由乙方承担,甲方所收树木价款为净得价款。此协议自双方鉴字后生效,双方互不反悔,如有哪方反悔后果自负。 未尽事宜和纠纷问题双方协商解决。此协议一式二份,甲X双方各执一份。 甲方: 乙方: 签订时间
大量采购样品买卖合同 篇19
出卖人:________(以下简称甲方)
买受人:________(以下简称乙方)
兹为订购货物买卖,双方议定协议如下:
第一条 乙方向甲方订购________货物,并于___日由双方共同确认、封存样品(双方各一份)。甲方应于____日内将与样品基本相同的货物交付乙方。
第二条 甲方如不能按期交付或不能完全交付,应于____日前通知乙方将延缓日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三条 如因不可抗力,致使甲方不能如期交货或不能全数交付,可延长交货期,但具体期限应经双方议定。
第四条 买卖价款议定每件计人民币____元,共计人民币____元,于甲方交货同时悉数付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交货,直到解除合同。甲方因此所受的损失,由乙方赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方延缓交货日期,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,但如给甲方造成损害,应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物如与样品不相同时,乙方可要求更换或解除买卖合同,由此给乙方造成的损失,由甲方负责。
第七条 市场价格如有浮动,各方不得主张增、减货物或价款,或借故解除合同。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方):________
买受人(乙方):________
签约时间:________
签约地点:________
大量采购样品买卖合同 篇20
样品买卖,又称货样买卖,是指当事人双方约定一定的样品,出卖人交付的标的物应与样品具有相同品质的买卖。由于样品买卖是在普通买卖关系中附加了出卖人的一项“须按样品的品质标准交付标的物”的担保,因此,样品买卖除适用普通买卖的规定外,还产生下列效力:
1、当事人应当封存样品,并且可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的.质量相同。
2、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。
出卖人:__________________(以下简称甲方)
买受人:__________________(以下简称乙方)
兹为订购货物买卖,双方议定条件如下:
第一条 乙方和甲方订购_______货物,甲方应于_____日内交付乙方。
第二条 甲方如不能照期交付或仅能交付一部分,应于_____日前通知乙方延缓日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三条 如因天灾或其他不可抗力,致使甲方不能照期交货或不能全数交付,可延长交货期。但其延期日数应经双方议定。
第四条 买卖价款议定每件人民币____仟____佰元,共人民币____万____仟____佰元,于甲方交货同时悉数付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交货,直到解除合同。
甲方因此所受的损失,由乙方赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方延缓交货日期,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,但如给甲方造成损害,应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物如与样品不相同时,乙方可要求更换或解除买卖合同,由此给乙方造成的损失,由甲方负责。
第七条 市场价格如有升降变动,各方不得主张增减货物,或借故解除合同。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方):__________________
买受人(乙方):__________________
_____年____月____日
大量采购样品买卖合同 篇21
甲方(卖方):北京XX公司 乙方(买方):
一、基本情况:
二、 质量标准:每件艺术品样式、材质、规格等均要与在甲方店内 观看实物为同一物品。
三、 付款方式:现金或银行卡转帐
四、 运送:甲方负责运送,运送费用由甲方承担。甲方应在交货时 督促乙方对物品的各项指标进行核对,如乙方发现问题需当场提出,甲乙双方协商解决,运送过程中发生的损坏由甲方承担。
五、 违约责任:若甲方未能按乙方规定的时间规格交货(交货时间 以全部货款到账的____日内为准),每延误一天,甲方需向乙方支付全部合同金额3%的违约金。
六、 合同争议解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由甲乙双 方协商解决,协商不成的依法向当地人民法院诉讼解决。
七、 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合 同执行期间双方如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同样法律效力。 甲方(签章): 签订日期:________年____月____日 乙方(签章):签订日期:________年____月____日
大量采购样品买卖合同 篇22
出卖人:(以下简称甲方)
买受人:(以下简称乙方)
兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条 乙方向甲方订购 货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物 件,甲方应于 日内交付乙方。
第二条 甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于 日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受到损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。
第三条 如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。
第四条 买卖货款议定每件人民币 仟 佰元,共人民币 万 仟 佰元,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停止交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条 乙方预知届期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。
第六条 甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。
第七条 货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。
合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
大量采购样品买卖合同 篇23
卖方:________(下称甲方) 买方:________(下称乙方)
地址:________ 地址:________
邮编:________ 邮编:________
电话:________ 电话:________
传真:________ 传真:________
电子邮箱:________ 电子邮箱:________
兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条
乙方向甲方订购________货物,于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物________件,甲方应于________日内交付乙方。
第二条
甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付,应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。
因此致乙方受有损害时,乙方可请求赔偿,甲方决无异议。
第三条
如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。
但其延缓日期应经双方议定。
第四条
买卖货款议定每件人民币________元,共人民币________元,于甲方交货同时应悉数付清。
如乙方不付清,甲方可将货停止交付,并催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。
因此所受的损害亦得请求赔偿。
第五条
乙方预知届期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应页赔偿之责。
第六条
甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。
因此乙方致受有损害者,更得请求赔偿。
第七条
货价如有升降变动的,各不得主张增减,或借故解除合同等情况。
第八条
合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:
(1)提________交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项:________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)(签章):________ 买受人(乙方)(签章):_________
_______年____月____日 ________年____月____日
签订地点:________ 签订地点:________
大量采购样品买卖合同 篇24
出卖人: (以下简称甲方)
买受人: (以下简称乙方)
兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:
第一条 乙方向甲方订购______货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件,甲方应于____日内交付乙方。
第二条 质量标准
乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
第三条 交货时间、地点
甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的送货地________。
第四条 收货与验货
乙方指定的收货人:
收货人1:姓名________,身份证号____________,联系电话____________;
收货人2:姓名________,身份证号____________,联系电话____________。
乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后____日内自行对产品进行质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进行封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。
第五条 付款时间、方式
乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。
第六条 违约责任与合同解除
1.甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金;逾期超过____天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。
2.乙方如未按约定的付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金;逾期超过____天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。
第七条 争议解决
甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。
第八条 乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方延长日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。
第九条 甲方所交付货物,如与样品不相同时,乙方可请求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得请求赔偿。
第十条 货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。
第十一条 合同生效
本合同一式____份,双方各执____份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,传真件与正本一致,同具法律效力。
出卖人(甲方):
法定代表人:
签订日期:______年____月____日
买受人(乙方):
法定代表人:
签订日期:______年____月____日
大量采购样品买卖合同 篇25
样品买卖,又称货样买卖,是指当事人双方约定一定的样品,出卖人交付的标的物应与样品具有相同品质的买卖。由于样品买卖是在普通买卖关系中附加了出卖人的一项“须按样品的品质标准交付标的物”的担保,因此,样品买卖除适用普通买卖的规定外,还产生下列效力:
1、当事人应当封存样品,并且可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。
2、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。
大量采购样品买卖合同 篇26
甲方:(卖方) 身份证: 乙方:(买方) 身份证: 甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就____市 (以下称该房屋)买卖事宜,签订本协议,协议内容如下:
一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下:
(1) 该房屋产权证号为 _________ ;
(2) 该房屋地址为: ;面积为: ,该房屋用途为: ;
二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为 ,自签定本协议当日,甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币 元整(大写:人民币 元整)。
四、乙方于签约后次日,于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况,且甲方将相关交易资料交至中介方后,直接支付甲方定金人民币 元整,该笔定金自甲、乙双方所签定的《____市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致,待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下:
大量采购样品买卖合同 篇27
室 内 装 饰 工 程
施 工 承 包 合 同 书
20__年八月
致力于设计行业
打造装饰品牌
装饰装修工程施工合同
发包人(甲方): 委 托 代 理 人: 电 话: 工 程 设 计 师:
电话:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家居装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一部分 工程概况
第1条、工程地点:________________________________________________ 第2条、工程内容及做法
(详见工程施工项目确认表及报价单)。
第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(详见报价单),发包人提供部分材料(详见报价说明);
(2)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-8%以内。
(3)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承担责任,且不受工程质量保修期限的限制。
第4条、工程期限_______天;
开工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。
:_____________________元,为不含税报价(详见装修工程报价单)。
第二部分 施工图纸
_______元,由发包人支付(此费用包括/不包括在工程价款内)。
第三部分 发包人义务
第1条、开工前三天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
第2条、提供施工期间的水源、电源;
第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等),并承担相关费用;
第4条、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
第5条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
第6条、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、阶段验收、竣工验收。
第四部分 承包人义务
第1条、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
第2条、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
第3条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五部分 工程变更
第1条、工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装修工程变更单)。
第六部分 材料的提供
第1条、由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。需要保管的,发包人应作好密封标志,并交由现场管理人员保管;
第2条、由承包人提供的材料,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第三条,所提供材料保证一年内不掉色。
第七部分 工期延误
第1条、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化和设计变更;
(2)发包人同意工期顺延的其他情况;
(3)发包人五金件(不含门锁、洁具等)安装;
第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。 第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延。
第八部分 质量标准
第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。 第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,
认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第九部分 工程验收和保修
第1条、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: (1)__隐蔽工程验收__; (2)__水电工程完工__;
(3)__中期验收(木作工程完工),并作好工作量统计决算__; (4)ICI漆工程完工 。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见工程验收单)。
第2条、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收(否则视同工程合格),填写工程验收单(见工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见工程结算单)。
第3条、工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。
第4条、在正常使用条件下,本工程保修期为12个月,保修期自住家居装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见工程保修单)。有防水要求的`厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为24个月。
第5条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价(根据附工程报价单)。
严重工程质量问题是指在正常使用条件下: 防水工程出现3处以上渗漏;
暖气、煤气、给排水改动工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);
墙面、吊顶等涂料工程出现0.5M2
以上的涂料表层脱落;
吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);
墙砖超过5处(块)以上松动、脱落;
地砖、地板工程出现5处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外); 木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1条、双方约定按以下方式支付工程款:
第2条、工程中期验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加项目结算应在每次付款时结清。
第十一部分 违约责任
第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
第2条、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
第3条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提前5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
第十二部分 合同争议的解决方式
第1条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。
第十四部分 几项具体规定
第1条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。
第2条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。
第3条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午
_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。
第十五部分 附则
第1条、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 第2条、本合同一式_______份,双方各执_______份。
第3条、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 备注:
(1)从竣工验收之日计算,保修期为壹年。
(2)保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行维修,并根据本协议的规定对发包人进行赔偿;
(3)保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。
(4)本保修单在发包人签字、承包人签字(盖章)后生效。
发包人签字:
承包人签字(盖章):