借条包括违约金 篇1
立合同人(以下简称甲方)，
(以下简称乙方)，双方兹因借款事宜，订立本件契约，条款如下：_________________
一、甲方愿贷与乙方____________人民币(大写)，于订立本约之同时，由甲方给付乙方，不另立据。
二、借贷期限为____________年，自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
三、利息(月息)，乙应于每月____________日给付甲方，不得拖欠。
四、届期未能返还，乙方除照付利息外，并按利率一倍加计的违约金给付甲方。
五、本契约书的债权，甲方得自由让与他人，乙方不得异议。
六、乙方还款保证人，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。
甲方：_________________
乙方：_________________
连带保证人：_________________
____________年____________月____________日
借条包括违约金 篇2
致：_________________监理有限公司
兹有我施工单位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。
经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于年月日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：_________________
1、施工人员的误工费;
2、项目部管理人员的管理费;
3、机械设备的闲置费;
4、材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：_________________
日期：_________________
借条包括违约金 篇3
反诉人(本诉被告)：________________，住所：________________
法定代表人：_________________职务：_________________董事长
被反诉人(本案原告)：________________，住所：________________
法定代表人：_________________职务：_________________董事长
反诉人与被反诉人租赁合同纠纷一案【(_____)________字第___号】，反诉人现依法提起反诉。
反讼请求：
事实与理由：
此致
________人民法院
反诉人：________________
日期：_________________