协议书范本 篇1
甲方代表：
乙方代表：
1、甲方要建一座别墅空架结构，总高为五层高框架工程，以包工不包料形式包给乙方工程队，框架工程从基础圈梁面开始，按各层水泥现浇面算以每平方 元发包给乙方工程队（模板用两套模板施工）。斜屋面加高80公分之内按半层平方贰倍计算，加高1.2米之内按半层平方贰倍半计算，加高1.8米之内按半层平方叁倍计算。天井及阳台按两面计算，如没斜屋面每平方加 元。如果用混凝土拌送每平方减 3 元，如果内部用加气砖每平方减 3 元。
2、圆楼梯每层补 1500 元，圆拱每个补 1000 元，露天阳台栏杆每米 元。
3、基础部分：基础圈梁工资现浇水泥按 元/立方米，如果用混凝土拌送每平方 元，乙方自己搅拌每平方 元。钢筋按 元/吨，模板按 元/跑米算工资。
4、模板要求使用九合板，柱、梁零垂直，偏差不得超过2.5公分。超过2.5公分，超过1公分罚1000元，超过3公分罚6000元，灌浆空洞直径不超过2公分，直径超过2公分罚500元，超过5公分罚1000元。
5、工人进场动工，各人自带工具、棉被，甲方负责煤球、茶叶、电灯、炊事具、住宿等。
6、安全方面：工人进场施工操作期间，模板、钢筋、灌浆、砌砖安全中工伤事故全部由乙方负责。建筑用的机械由乙方自带，进入施工现场每个人戴安全帽，高空操作配带安全带。如果不戴安全帽、安全带每人每天罚款10块。
7、为了安全，乙方应在三层楼面现落完开始搭外围竹架或铁架，加网，由乙方负责。
8、石料部分：大门每个安装 元，连窗每个安装 元， 石窗、后门每个安装 元，马面每米 元。
9、蒙古包、六角亭每个 元。
10、付款方式：工人进场甲方按进度各层水泥面付 90 元，框架封顶甲方应付10元。
11、砌体工资按每层进度水泥面付 35 元，余额待工程完工后一个月后全部付清。
12、未尽事宜双方共同协商解决。
13、本协议一式贰份，双方各执一份。
14、基础做完，5天内开始算，3个月封顶，超过每天罚壹仟，提前完工每天奖金500元。每个月下雨超过6天，不计算在内。（例：每个月下雨10天，按4天算）。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
协议书范本 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙双方在协商自愿、平等互利的基础上，签订本供水协议：
一、甲方责任与义务
1、甲方负责为乙方提供生产、生活用水；因甲方责任而使乙方断水，甲方每次赔偿乙方人民币壹佰元整。
2、甲方负责整体供水系统日常维护及维修（包括厂内厂外），保证水泵、管道阀门的正常运行；定期清洗水池，保证乙方清洁正常用水；如遇机器、管道维修，甲方需提前一天通知乙方。厂区内的'水泵、管道阀门的配件费用由乙方承担。厂外的水泵、管道阀门的配件费用由乙方承担。
3、甲方一旦接到乙方的供水通知，需无条件立即安排供水。
二、乙方责任与义务
1、乙方按约记录用水量，每月25日与甲方核对，无误后双方签字有效。
2、乙方按甲乙双方核对后的数量，每吨水按0.6元结算，并与每月30日前支付上月水费，如遇电价变动，按电价的水吨位计算。
3、按目前厂区生产用水情况，核定为每月贰仟壹佰元工资，如乙方再建两台炉子投入运行，则工资为贰仟肆佰元每月。
4、本协议有效期从20xx年1月1日到乙方厂区自来水安装好或
者乙方厂区搬迁止。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，未尽事宜双方协商解决。原协议废止。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
年月日
签字定点：
协议书范本 篇3
甲方：
乙方：
经双方协商，达成如下共同条款：
一、乙方承建甲方位于三环新村号住宅楼一套，主体为四层半，总建筑面积为平方米。甲方负责建房所需材料按时按要求运到工地并负责请机捣楼面。乙方负责模板、顶木及拉条。
二、工价结算按元/㎡计价，每捣一层楼面拆好模板后，甲方即按楼房建筑工价的85%付给乙方，剩余的15%工钱待主体竣工后再结清。每捣一层楼面甲方奖励给乙方100元钱作为伙食补助，平时伙食则由乙方自行解决。乙方可以向甲方预借伙食费。
三、质量要求：乙方必须按甲方提供的北环新村建筑图纸以及甲方的要求施工，确保施工质量达到验收标准。如由于乙方施工的质量有问题造成返工的损失，则由乙方自行负责损失费用。
四、安全施工：本合同施工单价为施工及安全包干价。即乙方在施工中按国家建筑施工的相关规定，要求搭设操作防护设施的由乙方自行负责搭设，确保施工操作的规范安全。如乙方在施工中操作失误造成的安全事故及损失由乙方自行负责，与甲方无关。
五、期限：甲方必须按时按要求备足建筑材料，乙方则保证施工人员到位，确保建筑顺利开展。建筑中途，乙方不能无故停工拖延工期，每层建筑工期10-15天，雨天除外。
六、本合同经双方签字后，具法律效力，希望甲乙双方共同遵守，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
========
甲方：乙方：
甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方承包墙保温工程施工项目内容的`施工质量安全事宜，达成如下协议：
1、乙方必须严格按照国家安全评分标准 jg559—99、专项施工方案、有关操作规程施工，必须按项目部安全规章制度制定分项的安全施工措施，切实抓好安全生产，严禁违章作业。施工过程中若有安全事故发生，乙方承诺无条件全部承担相关责任和费用(包括但不限于法律责任和处理安全事故费用)。
2、乙方在施工过程中必须按照国家规范行业标准，项目规章施工，必须服从项目发包方四川省住业建设有限公司第三分公司管理人员的管理，遵守并配合执行项目发包方的各项管理要求规定。全额承担发包方及上级主管部门的各项考核检查和奖惩。
3、乙方必须按照发包方(四川省住业建设有限公司第三分公司)的工程进度要求，认真组织实施施工，严把工程质量关，确保工程保质保量准时交付。乙方全额承担工程质量责任及相关费用。
4、乙方清楚了解并知悉甲方与项目发包方(四川省住业建设有限公司第三分公司)签订的(府河新居 74～77外墙保温承包合同)的全部内容。乙方作为该项目分承包方，乙方郑重承诺：乙方愿意全部承担上述合同内容规定的相关甲方(博乐塞里木建筑安装工程有限责任 公司成都分公司)的全部责任与义务。
5、此协议一式二份，双方签字盖章生效。具有同等法律效力。
甲方： 盖章)博乐赛里木建筑安装 ( 乙方： 签章)( 工程有限责任公司成都分公司代表： 代表：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
补 充 协 议
甲方：乙方：
博乐塞里木建筑安装工程有限公司成都分公司 甲乙双方经友好协商，就府河新居 74～77楼外墙保温工程，所需建筑保温材料货款承付事宜，达成如下补充协议，作为甲乙双方工程材料经销合同之附件，随合同一起生效。
1：甲方预付材料款贰万元整，乙方开始供应材料。
2：双方以伍万元为结算单位、滚动付款。即：乙方送货，每达到伍万元应收货款时，甲方一次性付清前款，乙方再执行后续供货，批批结清。
3：甲方最后一次付款，暂扣乙方货款贰万元。作为乙方质押金， (但此待工程竣工验收完毕。五日内一次承付乙方，双方结清账务。质押金，甲方自收货之日起，最长不超过四十五日，应向乙方承付结清)
4：甲方所需建筑保温材料，材料名称，规格型号。材料价格以双方签订的工程材料经销合同规定为准。甲方： 盖章)博乐赛里木建筑安装 ( 乙方： 签章)( 工程有限责任公司成都分公司代表： 代表：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
协议书范本 篇4
为了电网安全、经济、合理运行及调度指令的畅通，____________有限公司（以下称甲方）与____电业局调度所（以下称乙方）双方协商，特签订本电力调度协议。
一、调度管理
1）____110kv送变电设备并网投入运行后是厦门电网的一个组成部分，在运行调度方面受厦门电业局调度所（简称地调）值班调度员领导，实行统一调度管理。双方均应严格遵守国务院颁发《电网调度管理条例》和省电力局、厦门电业局颁发的调度规程及其有关规定处理日常调度业务。
2）110 kv____回线路（包括1033、1043刀闸），110 kv____变电站的`103、104单元、110kv段母线及其连接母线附属设备、100间隔属于____电业局地调管辖设备。____变的#1#2主变压器单元（包括1011、1021、901、902间隔）属____电业局地调许可设备（＃1、＃2主变投切或并列运行，900开关合环运行）。
3）属于____*电业局地调管辖设备只有得到地调值班调度员的命令后现场值班人员才能进行改变设备状态（除对人身或设备安全有威胁时，否则不得自行操作）。属于____电业局地调许可设备许可权在地调。
4）计划停电由乙方提前5个工作日通知甲方（临时性停电除外）。
二、运行方式管理
1）110 kv____变电站正常供电方式主电源规定由____回带#1#2主变分列运行，____回为备用电源（冷备用）。
⑴厦门________有限公司的日供电量和日最高供电负荷应严格按照市经委和市三电办下达计划指标运行，生产线正式投产前并要求装设无线电力负荷控制器，以便地调监测和应急情况部分限电。
⑵厦门________有限公司日供电负荷如有较大变化时，应于变化前一天的8：00前由变电站值班人员通知地调值班调度员，以便修改电网负荷预计曲线。有计划性的大量增荷应由公司计划主管部门书面向调度所及市三电办申报。
三、继电保护管理
1）____变电站的继电保护计算调试，定值下达由厦门________有限公司负责，其最后整定结果应一式二份报送厦门电业局生技部继保专职人员审定，调度所备查。
2）继电保护装置的投切权限按管辖范围的划定进行投切管理。
四、通讯管理
1）____变电站至____电业局调度所调度通信电路走向如下：_____________________
2）使用路由安排：
a.开通主备用二路远动信号传输电路；
b.开通两个调度电话号码为1637、2607；
3）维护范围
从____变的调度电话、远动信号控制电缆终端至____电业局调度所的调度电话、远动终端设备。
4）甲方委托乙方对上述维护范围的电路进行维护。
乙方应按照电力通信设施维护要求对上述电路进行维护，确保电路正常运行（自然灾害除外）。
五、其他有关事项
1）本协议对____电业局调度所和厦门________有限公司具有同等效力，在执行中任何一方都不得违背协议。
2）本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式共十六份，甲、乙双方各执八份。
3） 未尽事宜由甲乙双方协商解决。
________________电业局调度所________________有限公司
协议书范本 篇5
投递发放协议书
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
甲乙双方在公平、平等、自愿、诚实信用、互惠互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对 项目进行广告的发布，达成一致意见。为明确双方权利、义务关系，特签订合同如下，以资信守。
第一条 合作内容
1.乙方为甲方因业务需要委托乙方于 年 月 日投递发放广告。
3. 本协议适用于乙方与甲方签订投递协议书。
第二条、双方的责任
1.甲方向乙方提供的.广告内容不违反相关规定，不违反其它各项法律、法规、公共道德准则，及侵犯其他第三人的合法权益；因甲方未履行上述承诺义务，致使乙方蒙受各类损失，乙方有权利向甲方提出经济赔偿。
2.因甲方委托内容及乙方在广告发布操作中瑕疵造成的各方损失，双方可按公平合理原则承担赔偿责任。但对于因不可抗力引起的失约或延误，双方均不承担赔偿责任。
3. 如遇自然灾害事故或有关行政主管部门法规政策的因素造成未能如期完
成投递额度，由甲方申请，并得到乙方同意后方可顺延投递。
第三条、合同终止和解除
1、有下列情形之一的，合同权利义务终止： ① 本合同已按约定履行完毕而自然终止； ② 本合同经双方协商一致而终止；
③ 本合同因一方违约或因一方擅自转让本合同项下权利义务而终止； ④ 法律、法规规定合同终止的其他情形。
第四条、不可抗力
由于不能预见、不能避免并不能克服的原因，致使本合同不能履行或不能完全履行时，任何一方不承担法律责任，遇到上述不可抗力的一方，应立即书面通知合同对方，并应在不可抗力发生后向合同对方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同双方按不可抗力事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
第五条、其他
1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
2、本合同如有未尽事宜，经双方共同协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同文本中经双方共同确认的手写项与打印项具有同等法律效力，如有改动，须双方共同于改动处盖章确认。
4、其他约定：
5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
授权代表： 授权代表：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
协议书范本 篇6
甲方：（见习单位）
乙方：（见习人员）
为明确见习青年、见习基地的权利与义务，本着平等自愿的原则，甲、乙双方协商一致，签订本协议。
一、见习期限及工作安排
1、乙方自 年 月 日至 年 月 日到甲方指定岗位见习。
2、甲方根据本单位具体情况，安排乙方见习活动，帮助乙方学习务工技能，增强和提升就业创业能力。
二、见习岗位
甲方安排乙方到甲方 部门，从事 工作。见习期间，甲方可以根据需要和乙方的具体情况对乙方见习岗位进行调整。
三、双方的权利和义务
1、甲方在乙方到岗前为乙方办理人身意外伤害保险，保额为 元；每月 日前向乙方提供 元的基本生活补助；有条件的单位为乙方见习期间的食宿提供便利；尊重乙方休息权；提供基本的劳动条件和劳动保护用品，保障乙方在见习岗位的.安全；见习结束时对乙方进行考核鉴定，出具见习证明。
2、乙方须按照甲方的要求提供个人材料，并保证材料的真实性；在协议规定的时间内按照甲方安排的内容参加见习，按时完成见习期间甲方交付的任务和工作；遵守甲方的各项规章制度，严格保守甲方商业秘密、技术秘密。
四、违约责任
1、甲、乙双方任何一方违反本协议规定的各自应承担的职责和义务，即为违约，守约方有权终止本协议。
2、甲方未能及时足额为乙方办理人身意外伤害保险，致使乙方受损的，应予赔偿；
3、乙方违反甲方管理制度（包括保密制度），甲方可以根据情节轻重给予教育或终止见习。乙方因此给甲方造成损失的，甲方可要求乙方赔偿。
4、甲方未能按时足额向乙方支付基本生活补助，乙方有权追偿。
五、争议解决途径
甲、乙双方因执行本协议发生的任何争议，应先友好协商解决；协商不成，可以向相应的组织提出调解，调解不成时，任何一方均可提请有管辖权的人民法院裁决。
六、其他规定
1、本协议未尽事宜，甲乙双方可补充约定或协商解决。
2、本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份为凭，另一份交乙方组织单位存查，经甲方授权代表签字并加盖甲方公章和乙方签字后生效。
甲方（盖章）：
乙方（签名）：
年 月 日
协议书范本 篇7
：以下简称甲方（供电方）
：以下简称乙方（用电方）
根据乙方通信基站设备用电需求，同时保证正常营运秩序，明确供用电双方的权利和义务，安全、经济、合理、有序的供电和用电，经供电方、用电方协商一致后达成以下协议：
一、用电地址、性质、容量
1、用电地址：
2、用电行业类别：联通通信；
3、用电类别：动力用电；
4、负荷时间特性：连续性负荷；
5、用电容量：用电人共 个受电点，受电设备总容量 8 kw，
二、供电方式
供电人向用电人提供负荷国家标准的电源，采用单电源单回路供电。
由甲方 经电缆向乙方受电点供电，供电容量100KVA；
三、供用电设施设备产权分界和维护管理责任
1、经甲、乙双方确认，供用电设施产权分界点为：设在甲 方 向乙方供电开关处，产权分界点电源侧（包括开关）供电设施属甲方，由甲方负责运行维护管理；分界点负荷侧供电设
施属乙方，由乙方负责运行维护管理。
2、供用电人分管的供用电设施，除另有约定者外，未经对方同意，另一方不得操作或更动。如遇紧急情况（当危机用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏） 而必须操作时，事后应在24小时内通知乙方（联系电话： ）；
3、在供用电设施上发生的触电损害、财产损坏等事故引起的法律责任，按照供用电设施产权分界点为基准划分，由事故发生所在设施的产权人依法承担相应的责任。但责任人不承担因受害方、第三方或对方过错造成的事故而引发的'法律责任；
四、供电质量
1、在电力系统正常状况下，甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电；
2、乙方用电时的功率因数、谐波源负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应负荷国家标准，否则甲方无义务保证规定的电能质量；
3、在电力系统正常状况下，甲方应向乙方连续供电，但有以下情形之一的除外：
1）供电设施计划检修或临时检修；
2）在危及机场正常运行时而采取的有序供电；
3）乙方逾期未交电费、违约金，经催缴仍未交付的；
4）乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的；
5）乙方受电装臵经检验不合格，在指定期间未改善的；
6）发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为；
五、用电计量、电价及电费结算方式
1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵，作为甲方向乙方计算电费的依据。
2、电价：计费单价以当地电力部门的单价及机场内部的实际情况结合后的单价执行（电费按1.3元/千瓦时计取）。如遇供电局电价调整,甲方在接供电局通知15日内通知乙方,并在供电局电价变动当月对乙方电价进行调整;
3、甲方每半年抄表计量，安装用电计量装臵的记录向乙方发收缴费通知单收取电费，乙方转账缴费；
六、其他约定事项
1、在甲方需对乙方供电电源侧设备进行维护维修需停电时，应通知乙方（联系电话： ）；
2、若乙方逾期（一月内）不缴纳电费，甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金，每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。
3、乙方应对其用电设备安全负责，甲方不承担因乙方设备不安全引起的任何损坏和损害的责任；
4、本协议经甲、乙双方签字盖章后自 年 月 日起生效，有效期至 年 月 日止，到期前2个月内，如甲、乙双方都未提出变更、解除协议，可不再重新签订，本协议继续有效；
5、本协议为甲乙双方签订的《通信基站站址租赁合同》的补充协议，与原合同具备同等法律效力；
6、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决；
7、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，效力均等。
甲方： 盖章 乙 方： 盖章 法人代表：
授权代表：
电 话：
开户行：
账号：
签订地点：
签订日期：
法人代表： 授权代表： 电 话： 开户行： 账号：
协议书范本 篇8
出租方(以下简称甲)：
承租方(以下简称乙)：
经甲乙双方充分协商出租车营运事宜达如下协议，并共同遵守执行：
一、乙方承租甲方出租车：，车号： 发动机号： ，车架号：
二、租赁年限：甲方于 年 月 日起至车辆报废之日止。
三、租赁费 元/月，并根据市场行情每年顺势调整至双方都能接受的价格，租赁费在每月号收费，押金 万(小写 元)，不能作租赁费使用。
四、从车辆交接日起，国家发放的燃油补贴归甲方所有。
五、乙方应具备营运车辆(出租车)所需从业资格证书：如签协议时不具备该证书，应在日内由乙方自行办理，否则此造成的一切损失由乙方承担。
六、租赁期间如发生交通违章，交通曝光，事故以及第三者乘客及自身伤害和车辆损失，由此产生的一切责任(费用)由乙方承担。
七、租赁期间被抢，被盗，丢失所造成的`经济损失及因乙方经济纠纷，违法犯罪而扣车的损失均由乙方承担全部损失。
八、车辆发生事故盈亏由乙方承担。
九、车辆必须按时参加，交强险和30万元的第三者责任险，其保险费由乙方承担。
十、租赁期间，乙方不能擅自转租给另一个租赁员。
十一、车辆在乙方承包期内如甲方需出售车辆，乙方不能阻拦，甲方应提前通知。
十二、租赁到期后乙方应交回机件无损，性能良好的车辆，甲方如数返还乙方押金。
注明：以上如乙方在合同期间违约，车辆收回，押金不退，如租赁期间要乙方造成某包赔不起给甲方的经济损失由乙方担保人承担负责。
本协议一式三份，甲乙双方及担保人签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
协议书范本 篇9
甲方：女，汉族，年月日出生。住址：身份证号码：
乙方：男，汉族，年月日出生，住址：身份证号码：
甲、乙双方经充分协商后，一致同意解除同居关系，现就财产分割及非婚生子女抚养问题达成如下协议：
一、甲、乙双方自愿解除同居关系。
二、子女抚养条款：非婚生子女由女方抚养(教育及医疗费用另行协商支付)。
三、双方共同财产的处理条款：
1、同居期间所购房屋归甲方所有，甲方支付乙方所出资的房款_____元。
2、同居期间甲(乙)方所购买的财产，乙方自愿放弃所有，全部归甲方所有。
3、其它未列出的`财产归乙方所有。
四、债权债务处理条款：
至本协议签订之日止，甲、乙双方无共同债务，故在本协议生效后，另行出现的“共同债务”由男女双方各自负责自行解决。各自名下债权(债务)由各自依法享有(承担)。
五、鉴于乙方现无住所，甲方同意乙方暂时居住于现房屋，乙方同意于_____年月日前搬离甲方住所。
六、双方签订本协议之后，甲乙任何一方不得以任何理由扰乱对方正常的工作和生活。
七、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力，在双方签字后立即生效。
八、上述内容是我们双方经过慎重考虑、反复协商的，是真实无误的，我们保证执行并对此承担法律责任。
甲方：乙方：
年月日年月日
协议书范本 篇10
甲方：_________
乙方：_________
根据_________号《_________》及_________号《_________》的精神，_________市自来水总公司(以下简称甲方)，敬请各用水单位(以下简称乙方)通力合作，共同保障水费款按时回收，以确保自来水生产和供应的正常运行，经甲乙双方协商，就收款方式达成协议条款如下：
一、甲乙双方同意按照“同城特约委托收款结算办法”的规定，委托银行结算水费。
二、乙方授权其开户银行(付款银行)在收到甲方开户银行(收款银行)递交来的同城特约委托收款凭证后，直接从乙方帐户中支付。
三、特约委托收款后，如乙方对收款有疑问时，可在一周内随带付款单与甲方联系，如确属甲方原因的，由甲方负责更正。
四、乙方因银行存款不足退票或不按期支付水费，甲方将依照《_________市城市供水管理办法》的有关规定收取滞纳金或拆表停止供水。
五、乙方因户名更改，银行帐号更变，需提前一个月到甲方办理更改手续。乙方如不及时办理，造成水费拖欠，后果由乙方负责承担。
六、“同城特约委托收款”的结算手续费由甲方负责。
七、本协议一式三份，甲乙双方，乙方开户银行(付款银行)各执一份。
甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)：____________
法定代表人(签字)：_______ 法定代表人(签字)：______
_________年________月____日 _________年_______月____日
签订地点：_________________ 签订地点：________________
委托方：_________ (简称“甲方”)
住所：___________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
受托方：__________(简称“乙方”)
住所：___________________________
电话：___________________________
传真：___________________________
协议书范本 篇11
出卖人（以下简称甲方）：_________
买受人（以下简称乙方）：_________
甲方作为荣诚电子科技有限公司为校园代理，为解决部分学生购机一次性付款难的问题，本着自愿、平等原则，特签定本协议：
第一条 标的物及数量
本合同的标的物为_________品牌____型号手机或电脑，数量 台。
第二条 价款及付款方式
项予甲方：
乙方于收到上述手机并验货后首付_________元予甲方，余款 元自_________年_________月_________日至_________年
_________月_________日期间付清，每月_________日前各支付_________元。
第三条 违约责任条款
乙方若未能支付第二条所列分期付款相应到期金额，须自应支付日始以手机价款的1%/每日支付甲方作为延迟履行金。
第四条 所有权保留条款
本合同标的物于乙方在上述分期付款期间未全部支付价款及第
三条约定的延履行金迟时所有权仍属于甲方，待乙方付清全部价款及
第三条约定的相应迟延履行金之时，手机或电脑所有权转移至乙方。
第五条 期限利益丧失条款
乙方连续两次未支付到期价款，或者未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全 价款总额为人民币_________元整。乙方应依照下列规定支付款部价款和第三条约定的迟延履行金或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。
第六条 关于乙方身份信息核实
为降低甲方风险及保证该合同优惠政策惠及范围，乙方签订本合同前应将本人有效身份证、户口簿及学生证交甲方核对其真实性，并提供乙方签字的复印件各一份于甲方保留。乙方对上述证件负有保证有效性与真实性的义务，如果乙方提供虚假信息则应向甲方承担缔约过失责任。
第七条 交货及验货
（1）甲方应于本合同签订之时将第一条约定的手机或电脑交付乙方；
（2）乙方收到手机或电脑应先行调试并检查外观、附件及包装的完好性。
第八条 维修条款
手机或电脑维修、更换、退货凭购机时的三包凭证由_________ 指定维修网点负责。
第九条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，向合同签订地的基层人民法院起诉。
第十条 其他约定
1、本协议一式两份，双方各保留一份，具有同等法律效力。本协议经甲乙双方签字后生效。对本协议未尽事宜，双方协商解决。
2、因乙方违约甲方起诉所产生的诉讼费、律师费、差旅费由乙方一并承担。
出卖人（甲方）（签字）：_______
买受人（乙方）（签字）：__________
________年____月____日
本合同签订地点：_________
协议书范本 篇12
男方姓名：___________
女方姓名：___________
鉴于双方因个人原因，感情确已破裂，无法继续共同生活，现就双方自愿离婚及子女抚养、财产分割等事宜达成如下协议：
一、离婚
双方经慎重考虑，决定自愿解除婚姻关系，并办理离婚手续。
二、子女抚养安排
双方共同育有子女如下：
子女一：姓名___________，性别___________，出生日期___________。
子女二：姓名___________，性别___________，出生日期___________。
子女抚养权分配：
子女一的抚养权归___________，子女二的抚养权归___________。
抚养费约定：
不直接抚养子女的一方需每月支付抚养费___________元，直至子女成年。
抚养费支付时间：每月___________日之前，通过___________方式支付。
探视安排：
非抚养方享有合理的探视权，具体探视时间及方式由双方另行协商确定。
三、财产分割
双方共同财产分割如下：
房产：位于___________的房产归___________所有。
车辆：车牌号为___________的车辆归___________所有。
其他财产：双方共有的'___________等归___________所有。
各自名下的个人财产归各自所有。
四、债权债务处理
双方确认婚姻关系存续期间无共同债权。
各自名下的债务由各自承担，与对方无关。
五、其他事项
本协议自双方签字并办理离婚手续之日起生效。
本协议一式三份，双方各执一份，婚姻登记机关留存一份。
男方：（签字）
日期：
女方：（签字）
协议书范本 篇13
甲方：，男，年月日出生，现住。身份证号码：。
乙方：，女，年月日出生，现住。身份证号码：。
甲、乙双方于年月日在民政局(婚姻登记所)登记结婚，现因，双方感情却已破裂，无法继续共同生活且没有和好可能，故双方向婚姻登记机关申请离婚。经双方充分协商后，diyifanwen.com就财产分割及子女抚养问题自愿达成
协议如下：
一、位于 的房产(建筑面积： 平方米)是甲方婚前购买，离婚后归甲方所有，房产内全部家电、家私也归甲方所有。乙方自离婚登记之日起一周内搬出。
二、甲、乙双方的婚生子女归甲方抚养，乙方每月给生活、教育费500元，直至18周岁。
三、甲、乙双方夫妻关系存续期间，有银行存款，公司股票(价值)，离婚后全部归乙方所有。
四、甲、乙双方夫妻关系存续期间，有元人民币的欠款，离婚后该债务全部由乙方负责清偿。
本《离婚协议书》一式叁份，甲、乙双方，婚姻登记机关各持一份，具有同等法律效力，自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。
甲方：(签名) 年 月 日
乙方：(签名) 年 月 日
(特别说明：一份内容详尽、表述准确、合法有效的离婚协议书对于科学分割财产、保障顺利履行起着很重要的作用。本《离婚协议书》包含了离婚协议的主要内容，由于每个人遇到的法律问题都存在一定差别.)
协议书范本 篇14
甲方：___________
乙方：___________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规之规定，买卖甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市______________________________________，产权证第_____________________号，建筑面积_______________平方米的房产一套。
第二条：付款方式
1、双方议定上述房产出售价格为￥：________________________元整。此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2、甲方收到乙方定金￥：______________________元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。（以收据收条为准）
3、办理过户手续当日乙方交付甲方首付款￥：__________________元整。（以收据收条为准）
4、余款￥：_____________________元整，由银行直接划拨给甲方
5、买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：房屋过户
甲乙双方应积极配合办理过户手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。
第四条：双方责任
1、甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在_____年_____月_____日将该房产交付乙方（以银行划拨余款日为准）。（室内现有物品家电、家具等随房屋交接赠送给乙方）。
3、甲方结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。
4、甲方在本合同生效之日起_________日内将户口迁出。
5、乙方贷款数额不足时，应用现金补齐，否则视为违约。
6、房屋公共维修基金随房产转移。
第五条：合同变更
1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内（书面通知发生三日内）签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
协议书范本 篇15
甲方：
乙方：
鉴于甲、乙双方于 20xx 年 9 月 22 日签订《技术服务合同》，经友好协商，就提前终止技术服务合同，达成以下一致意见：
一、甲乙双方于本协议签订之日终止 20xx 年 9 月 22 日签订的《技术服务合同》，互不承担违约责任。
二、本协议签订之日起解除双方合同关系，上述合同中约定的技术服务保密条款对甲乙双方依旧具有法律效力，若一方违约，违约方应当对守约方承担违约责任。
三、甲方已支付乙方技术服务报酬人民币叁万陆仟元(3.6万元)，须再支付乙方人民币叁万元(3万元)，支付方式为 ，上述款项全部支付完毕，甲方对乙方即不再负有支付义务。
本协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份，经甲、乙双方签章后生效。
甲方： 乙方：
代表人： 法定代表人∕委托代代理人：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
协议书范本 篇16
女方：___________，身份证号：____________
男方：____________，身份证号：____________
婚生女_________跟随男方_________共同生活，女方_________每月给付生活费_________元，以现金形式月初给付，男方保证女方每月至少可探望女儿一次，时间定为每月最后一个星期日，由女方负责接送。
鉴于：_______________，双方欲于_____年_____月_____日正式登记结婚,实际缔结婚姻关系时间以结婚证书记载为准.现就部分与结婚有关事宜订立协议如下,以兹共同遵守.
第一条婚前财产
1.1婚前财产指结婚婚姻关系缔结前双方即拥有所有权的财产,包括但不限于房产,股票,债权,现金,存款,首饰,车辆,服装,家具,家用电器等。
1.2双方婚前财产属于个人财产,各自所有,不因婚姻存续或消亡改变其性质,不因婚姻存续长短而改变其性质.婚前财产不属于夫妻共同财产。
1.3双方约定,于_____年_____月_____日以前在公证处办理婚前财产公证。因此,双方婚前财产的具体内容均以公证书记载为准,即在分割夫妻共同财产时,如未记载于公证书之财产,除有确切的相反证据,均应当推定为婚后财产。公证费用双方平均分担，如果一方毁婚，应当承担全部公证费用。
第二条婚后财产
2.1婚后财产指双方婚姻存续期间一方或双方实际取得或者应当取得所有权的财产。包括但不限于劳动所得;一方以个人财产投资取得的收益;双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金;双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费。
夫妻共同财产中电视机一台(_________)，冰箱一台(_________)，洗衣机一台(_________)、组合音响一套、缝纫机一台归女方_________所有;组合家具一套(床、床头柜、大衣柜、梳妆台)、沙发一套、茶几一个、床上用品一套、厨具一套(包括锅、碗、液化汽灶及抽油烟机)归男方_________所有;各人衣服归个人所有，个人生活用品(女方首饰、化妆品、男方剃须刀等)归个人所有。无共同债务。
2.2双方约定，婚后财产将不作为夫妻共同财产，而属于双方个人财产。
2.3婚后财产所有权的确定，如果没有相反证据，财产所有权有登记的以登记为准，无登记的以占有为准。如果任何一方通过盗窃，涂改，抢夺，抢劫，诈骗等方式将应由另一方所有的财产据为己有的，应当承担相应的法律责任。
2.4双方应当在可能的范围内通过公证、公布、告知、在对外签署合同时在条款中注明等方式令尽可能多的公众了解到双方已经约定婚后财产归各自所有这一事实。因某一方债权人不知这一事实而主张对另一方的财产享有权利的，该方应当对另一方承担赔偿责任，包括但不限于对另一方财产损失、精神损失等进行赔偿。
第三条财产分割
(1)存款：_______________双方名下现有银行存款共______元，双方各分一半，为______元。分配方式：_______________各自名下的存款保持不变，但男方(女方)应于____年_______月_______日前一次性支付____元给女方(男方)。
3.1如果出现需要分割夫妻共同财产之事由(包括但不限于离婚.一方或双方死亡)，上述婚前财产，婚后财产不属于夫妻共同财产范畴，不进行分割，但应当各自取回。
3.2在共同生活过程中，如果出现双方共同共有或按份共有的财产，包括但不限于以夫妻共同名义接受馈赠，合资购买住房，共同生活基金等，在条件允许的情况下应当立即分割，到婚姻解除时还没有分割的，应当依法及本协议规定的原则进行分割。
3.3分割共有财产的原则是，协商处理。无法达成协议的，按份共有的财产按份分割，共同共有的财产平均分割。实物可以分割的，实物分割，实物不能分割或分割可能造成财产价值损失的，可以折价或变价后分割货币。
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
第四条共同生活
4.1双方缔结婚姻后选择地址为的住宅用房为共同生活所在地。该住房使用权系购买(租赁)所得，产权所有人为。上述住所地如需变更需双方协商一致并就有关事宜另行订立书面协议。
4.2为维持日常生活开支，双方每月各给付元人民币进入共同生活基金，给付日期为双方各自发薪日(如发薪日不确定或不是每月一次，则为每月1日)。该基金由男方(或女方)管理，上述基金用于住所地房租、物业管理费、水电煤气费、宽带上网费、电话费、住所地用餐所需费用以及双方协商一致同意以共同生活基金支出的费用。每月由管理方制作开支明细表，每年由双方共同核算一次，如有赤字，则由双方按每人50%的比例出资补足，如有盈余则由双方平分，并根据盈亏情况协商次年每月给付的金额，但该金额应逐年上升并且不少于上一年实际支出的十二分之一。
4.3明细表一式两份每月会签一次，双方各执一份，经会签的明细表视为双方对于生活费的给付和支取均无异议。经摧告无合理原因拒绝会签明细表的，视为已经会签。
4.4双方承诺，无论婚姻存续期间还是离婚后，无论在任何情况下不会出现无住房或生活困难的情况，因此免除对方的扶助义务并且保证在婚姻存续期间每月按时按数支付约定的共同生活费。为保证实现本条款的承诺，双方父母将作为担保人，一旦任何一方出现无住房或生活困难或无力支付共同生活费的情况，该方父母将承担起排除这一情况的义务，采取包括但不限于提供住房，提供经济补助，代为支付共同生活费等措施。双方父母应当出具身份证明材料以证明合同双方父母身份并在本协议上签字同意该条保证条款。证明材料复印件和原件核对无误后由双方签字确认后作为本协议附件。
第五条子女
5.1双方约定在婚姻存续期间不生育子女,不领养子女.为此双方应当做好必要的避孕措施,该避孕措施应由双方友好合作共同完成,并由男方承担最终责任.一旦女方意外受孕,男方应当支付女方流产费用,营养费,误工损失费,精神损失费等每次合计不少于2万元人民币，但有事实证明该胎儿与男方无血缘关系的除外，并可根据6.2条追究女方责任。
5.2如因特殊情况,经双方协商一致并另行签订书面协议,双方可以在法律及政策允许范围内生育或领养子女。该书面协议至少应当对以下事宜进行约定，生育或领养手续费用问题，抚养子女的费用问题，子女监护责任问题，发生离婚时子女抚养权问题，子女姓名确定权问题等。
第六条忠实义务
6.1双方约定在婚姻存续期间不与第三方(包括但不限于男性、女性)发生边缘性行为或实质性性行为，包括但不限于接吻、拥抱、爱抚、共浴、共眠、性交、口交、肛交等，否则应当赔偿对方精神损失费人民币万元/次。但是得到对方事先或事后同意、受到、强制猥亵或者根据国际惯例或者公序良俗可以接受者，不需要赔偿对方精神损失。
6.2如果任何一方发现可能危及婚姻存续的事件，包括但不限于3.1条所列事件，以及与第三方相爱，对第三方神魂颠倒，改变性取向，可能改变性别等，应当毫不迟延的通知另一方，双方友好协商解决办法。如因通知迟延造成对方损失的，应当承担赔偿责任。
第七条其他
男女双方_________年_________月_________日结婚，_________年_________月生一女(子)_________，现就离婚事宜达成如下协议，供双方遵照执行：_______________
7.1本协议未尽事宜双方友好协商确定，可订立书面补充协议作为本协议组成部分。
7.2本协议如需修改，双方需订立书面协议进行修改。
7.3如有异议，双方友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向人民法院起诉。
儿子/女儿由女方抚养，随同女方生活，抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责，男方应于年月日前一次性支付元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的______银行帐号：_______________)。
7.4本协议一式6分，男女双方各执一份，保证人各执一份，具有同等法律效力。
7.5本协议自签订之日起生效。
婚生女_________跟随男方_________共同生活，女方_________每月给付生活费_________元，以现金形式月初给付，男方保证女方每月至少可探望女儿一次，时间定为每月最后一个星期日，由女方负责接送。
签字：_______________
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
女方：_______________ 男方：_______________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
女方父亲：____________ 男方父亲：____________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
女方母亲：____________ 男方母亲：____________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
协议书范本 篇17
女方：______________身份证号：____________________________
男方：______________身份证号：____________________________
第一条男女双方经充分协商，达成一致意见签订本离婚协议。
第二条男女双方于__________年________月_______日登记结婚。双方因婚前了解不深，缺乏感情基础，婚后没有注重感情的培养，而且性格不合，已经分居很久，夫妻感情确已破裂，确已没有和好的可能，一致同意自愿离婚并共同到婚姻登记机关办理离婚手续。
第三条男女方共同财产：房产一套，位于___________________________________，该房产价值__________万元，房及该套房内的一切共有家庭用品，归男方所有;汽车一辆，车牌号码为_______________，价值__________万元，车归男方所有，男方同时给予女方补偿房价_______________万元，于办理离婚登记时一次性支付。各自名下存款归各自所有。
男方、女方专用的物品，分别属男、女方各自所有。
男方、女方共同债务无。若男方、女方另存有债务的，属个人债务，由其个人偿还，与另一方无关。
第四条婚生儿子，于__________年________月_______日出生。双方一致同意由女方抚养，男方应于每月的十八号前支付女方抚养费玖佰元整;儿子年满18周岁后由其选择随男方或女方生活。
第五条男方有探视儿子的权利，每周一天，时间为星期六或周日。儿子读书时寒暑假期间的探视时间，双方另行约定。
第六条男女双方签订本协议日起十天内，共同到婚姻登记机关办理离婚登记手续。
第七条离婚后，一方不得干扰对方的生活，双方不得做有损婚生儿子健康成长的`事情，都有教育婚生儿子的义务。
第八条本协议一式三份，双方各执一份，一份给婚姻登记机关;自离婚登记之日起生效。
男方(签字)：________________女方(签字)：________________
_______年________月_______日_______年_______月_______日
协议书范本 篇18
贷款人(甲方)：_________借款人(乙方)：_________
为解决乙方所欠甲方债务事宜，支持乙方进行资产重组，双方就乙方债务偿还问题，根据我国现行法律法规和有关政策规定，在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：
一、债权确认条款双方共同确认，截止 _________年_________月_________日，乙方积欠甲方人民币贷款本息合计_________元，其中本金_________元，利息_________元。
二、抵债条款
1.抵债责任人乙方作为债务人，甲方同意乙方按下述第2项约定偿还其积欠甲方的债务。
2.抵债物及抵债额乙方自愿将国家授权其经营并有合法处分权的已抵押给甲方的资产抵偿甲方债务人民币合计_________万元。
三、乙方的保证
1.确保自己对抵贷资产拥有合法的处分权，并无其他任何产权纠纷。
2.确保抵债行为符合法律、法规及公司章程所规定的程序。
3.确保甲方不因该抵债行为受到乙方其他债权人的干扰。
4.承担因无处分权和违反相关规定所产生的一切责任。
四、抵债物的交付本协议书签订后，甲方有权对本协议书项下的抵债资产进行处分，将所有抵债资产进行转让。乙方应在接到甲方的书面通知后，向甲方所确定的受让人交付本协议书项下抵债资产，交付方式由乙方与受让人另行协商。
五、资产抵债行为的生效
在下列条件全部成就后，乙方在得到甲方资产抵债行为生效的确认书时，本协议所约定的抵债行为正式生效。
1.经甲方上级行批准本抵债协议。
2.甲方顺利完成本协议书项下抵债资产的转让或足额收到转让款。
3.甲方得到受让人抵债物已交付的书面证明。
六、债权债务的消灭本协议
第五条所确认的抵债行为生效后，乙方所欠甲方的借款本金和利息，视为全部清偿完毕。
七、如本协议所确认的抵债行为未生效，本协议对各方均不具有法律约束力。甲方有权按原借款合同和担保合同的约定，行使追索权。
八、本协议书一式四份，具有同等法律效力。
甲方(签章)： _________
乙方(签章)：_________
负责人(签字)：_________
负责人(签字)：_________
_________年___月___日
_________年___月___日
协议书范本 篇19
转让方：_________(下称“甲方”)
受让方：_________(下称“乙方”)
1._________年_________月_________日，_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》，将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方;
2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。
甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。
第一条标的物
甲方转让给乙方的标的物为：
位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。
第二条价款及支付
一、价款
甲方转让房产总价格为人民币_________元。
二、支付
1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元;
2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元：
a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;
b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;
c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。
3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元。
第三条税费
1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;
2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。
第四条双方义务
一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：
1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;
2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：
a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;
b.开具售房发票;
c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。
二、乙方义务
1.如期支付房产转让款;
2.协助办理房产权属证书。
第五条协议变更与解除
一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：
二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：
a.乙方逾期付款超过120个工作日;
b.乙方未能协助甲方办理房产证书。
三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：
a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下;
b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下;
c.甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下;
d.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。
四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。
甲方：
乙方：
协议书范本 篇20
20__民政局离婚协议书范本是怎样的(离婚协议书有孩子版 无子女无财产版离婚协议书 离婚协议书标准范本)
新的《民法典》于20__年1月1日生效，《民法典》有效时期为20__年12年31日止，届时与《民法典》相冲突的条款失效，由新的司法解释颁布替换。
男方：某某，男，汉族，__年__月__日生，住址，联系电话，身份证号码：
女方：某某，女，汉族，__年__月__日生，住址，联系电话，身份证号码：
男方与女方于年月认识，于__年__月__日在登记结婚，婚后于__年__月__日生育一儿子/女儿，名。因致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权：
儿子/女儿由女方抚养，随同女方生活，抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责，男方应于__年__月__日前一次性支付元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费元，男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的XX银行帐号：)。
在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。(/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但应提前通知女方，女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。)
三、夫妻共同财产的处理：
⑴存款：双方名下现有银行存款共元，双方各分一半，为元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但男方/女方应于__年__月__日前一次性支付元给女方/男方。
⑵房屋：夫妻共同所有的位于房地产所有权归女方所有，房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于__年__月__日前一次性补偿房屋差价元给男方。
⑶其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
四、债务的处理：
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。(/方于__年__月__日向所借债务由方自行承担……)
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任：
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。
六、经济帮助及精神赔偿：
因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金元给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费元。上述男方应支付的款项，均应于__年__月__日前支付完毕。
七、违约责任的约定：
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金元给对方(/按支付违约金)。
八、协议生效时间的约定：
本协议一式三份，自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。
九、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向X人民法院起诉。
男方签名：
__年__月__日
女方签名：
__年__月__日
离婚协议书书写须知
一、离婚协议书的内容规范
⒈明确表示双方自愿离婚;
⒉协议内容为双方自愿达成;
⒊有对子女抚养、财产和债务的一致处理意见。
二、离婚协议书的形式要求
⒈使用A4纸张、蓝黑墨水笔或者黑色签字笔书写或打印;
⒉提交一式三份离婚协议书并在婚姻登记员面前签名;
⒊协议内容应当清晰可辨，不得涂改。
三、离婚协议书的合法有效
⒈协议约定内容不得违法国家法律法规;
⒉协议约定内容不得侵犯第三人合法权益;
⒊协议约定内容不得剥夺或者限制一方合法权利。
四、离婚协议书的存档方式
离婚协议书婚姻登记机关存档一份，双方当事人各持一份，婚姻登记机关不盖章。
五、离婚协议书的变更
离婚后双方在履行协议时发生纠纷的，可以自行协商解决，也可以向人民法院起诉，通过民事诉讼方式解决，不能在婚姻登记机关更改。同样当事人办理离婚登记时存放在婚姻登记机关的离婚协议书在事后是不能撤换的。
《民法典》关于离婚的新规定
《民法典》(20__.1.1生效)第一千零七十六条 男女双方自愿离婚的，应当订立书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。
离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的意见。
第一千零七十七条 自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。
前款规定期间届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证;未申请的，视为撤回离婚登记申请。
第一千零七十八条 婚姻登记机关查明双方确实是自愿离婚，并已对子女抚养、财产及债务处理等事项协商一致的，予以登记，发给离婚证。
第一千零七十九条 男女一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
第一千零八十条 完成离婚登记，或者离婚判决书、调解书生效，即解除婚姻关系。
第一千零八十一条 现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一方有重大过错的除外。
第一千零八十二条 女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚;但是，女方提出离婚或者人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的除外。
第一千零八十三条 离婚后，男女双方自愿恢复婚姻关系的，应当到婚姻登记机关重新进行结婚登记。
第一千零八十四条 父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。
离婚后，父母对于子女仍有抚养、教育、保护的权利和义务。
离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。
第一千零八十五条 离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费，负担费用的多少和期限的长短，由双方协议;协议不成的，由人民法院判决。
前款规定的协议或者判决，不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或者判决原定数额的合理要求。
第一千零八十六条 离婚后，不直接抚养子女的父或者母，有探望子女的权利，另一方有协助的义务。
行使探望权利的方式、时间由当事人协议;协议不成的，由人民法院判决。
父或者母探望子女，不利于子女身心健康的，由人民法院依法中止探望;中止的事由消失后，应当恢复探望。
第一千零八十七条 离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。
对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。
第一千零八十八条 夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议;协议不成的，由人民法院判决。
第一千零八十九条 离婚时，夫妻共同债务，应当共同偿还。共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿;协议不成的，由人民法院判决。
第一千零九十条 离婚时，如一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具体办法由双方协议;协议不成的，由人民法院判决。
第一千零九十一条 有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：
(一)重婚;
(二)与他人同居;
(三)实施家庭暴力;
(四)虐待、遗弃家庭成员;
(五)有其他重大过错。
第一千零九十二条 夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。
协议书范本 篇21
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
订立本协议原则：原合同已有约定的内容在补充协议中又重复出现或与原合同内容有误的地方以原合同为准，如原合同中相同内容有明显错误的以补充协议为准。未约定的内容以补充协议的补充条款为准。
一、工程概况
工程名称： 公司片区天燃气延续工程施工 工程地点： 片区
工程内容：城区内中低压管线、户内安装、土建工程等施工
二、协议工期
以单项工程施工协议约定的开工、竣工时间为准。
三、质量标准
工程质量(安全)标准：
1、合格。
2、施工图、设计规范或行业标准要求的质量标准工程规范要求。
3、遵守工程建设安全生产有关管理规定。
4、随时接受行业行政主管部门安全质量等方面检查。
四、甲方职责和义务
1、负责乙方全过程宏观管理。(安全、技术、质量、资料、进度、方案、检查指导)
2、检查、监督、指导乙方严格按照国家天然气行业规范施工。
3、负责组织相关单位、部门进行工程竣工整体验收。
4、负责工程施工图落实，并提供相关施工蓝图
5、若因甲方提出因乙方施工力量薄弱，影响了工程质量及进度，甲方有权协调、组织有施工能力的队伍及人员进场施工，以确保合同履行和工程有效完成。
6、在协议期内如乙方遇到建安疑难问题时，需要甲方给予服务和协调时，在现定条件允许下予以协调，费用由乙方承担。
7、负责乙方的资质认证及相关报验资质管理，有效执行监理大纲的落实。
8、配合乙方按工程监理、质(安)监、压力管道监检部门对安全、质量的检查工作及按建设程序的报建手续办理和施工许可证的取得(费用由乙方承担)，并完善行业规范要求的相关手续。
9、负责竣工资料、结算资料总体验收、初审工作。
五、乙方责任和义务
1、负责按规定要求完成甲方的施工计划，按甲方规定认真编制施工组织计划，依据相关施工验收规范进行编制施工方案、质量计划书、安全防范计划书，按规定时间内上报甲方，审批备案后移交(业主、监理)。
2、必须按国家现行施工规范的标准和甲方要求及鑫泰集团生产技术部下发“城市燃气工程建设程序管理规定”执行。每道工序报验，自检合格方可进行下一道工序，否则造成返工和其它影响及费用由乙方承担。
3、负责在施工安装、加工、调试、验收全过程中严格遵守国家地区及相关管理部门的规定，不得做出有损于双方信誉的事情，若发生其后果由乙方负责。
4、乙方在施工前严格按甲方对工程交底要求进行组织施工。认真组织现场每一个细节管理，加强信息联系和计划落实。如在施工过程中损坏公用设施和他人设施、造成的损失由乙方自行负责，并承担经济赔偿及相关法律责任。
5、负责按《国定家基本建设项目档案资料管理暂行规定》相关内容要求进行工程竣工资料编制。
6、必须按甲方规定及时上报工程完成情况，认真填写施工日志。
7、积极主动配合甲方经营活动，有义务、有责任完成甲方下达的其它任务，提供合格工程，优质服务。
8、按国家规定及规范要求主动办理各种施工手续，交纳各种规费。若影响工程计划，由乙方承担经济和法律责任。
9、单项、分项工程验收前应与甲方对其主材、辅材、设备、附件进行清理，出据由业主签证的材料消耗明细并及时办理退库手续。
10、承担因施工原因引起的施工场地交通、环卫和施工噪音造成的经济赔偿责任。
11、因乙方施工质量、安全原因造成的一切经济损失，一切费用由乙方自行承担。
六、结算及工程款支付
1、按鑫泰投资集团决算部(XT-20xx企业内部结算单价表)进行编制结算资料。
2、结算依据：施工图纸、现场签证单(三方签证)。
3、乙方工程竣工验收合格后竣工资料、结算资料后，并根据施工图纸、现场签证按20xx年内部决算单价做出工程结算书报甲方初审。初审后报集团决算部二审，二审后报集团总经理执委会批准转经营公司经理，施工单位负责人签字执行。第一次付款在经营公司一审后按审后的金额50%付给，余款在二审双方签字认可后扣除质保金后分次付给。
代扣部分：
⑴ 按国家规定税率3.41%。
⑵ 质保金3%， 年后退还。
⑶ 其它应扣内容。(如甲方提供的辅材等)
(4)扣除由甲方垫付给乙方的3.2%劳保统筹金。
七、其它
1、工程验收前应做好相关工程收尾完善工作，按要求时间上交竣工验收报告、材料核对单、工程结算书，由甲方组织三方验收。
2、乙方应根据施工进度情况及时向甲方索取由甲方提供的材料质合格证及材质证明、现场签证单、材料清单，甲方配合乙方主动申请办理全面验收手续，完善总体验收报告、监理报告、质检报告、质量评定、安全评价、竣工资料 份(暂定、按地区要求另行通知)。经营公司初审后由集团生产技术部审定，移交鑫泰集团公司相关部门办理最终结算;必须按规范要求达标合格，符合建设方相关规定后给予结算。
3、所有工程的安装未计价材料由建设方提供，定额计价材料由施工单位自行解决，如由建设方提供在工程决算时扣除。
4、如有大型单项工程，双方另行签订单项工程建设施工合同。
5、无损探伤首次拍片由经营公司(业主)支付。依据业主、施工方、监理人员审定焊接排版图，首次拍片委托书数量签证。对不合格的加拍、扩拍最终达到规范要求为止，所发生的加拍、扩拍、人工、机具、辅材等各项费用由承包方承担，并上交无损探伤报告，探伤委托由甲方委托(有资质单位)。
6、首次拍片(排版图)经监理、业主、施工三方签证。首次拍片费用由承包方垫付，待该工程合格后，承包方出据最终无损探伤报告后，业主给予报销(首次费用)。其它增加拍片数由承包方自理。
7、未尽事宜双方另行协商。本协议双方签字盖章生效，本协议一式四份，双方各持二份。(复印件无效。)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
协议书范本 篇22
《机动车交通事故快速处理协议书》填写说明
当事人应按下列规定填写《机动车交通事故快速处理协议书》：
(一)填写《协议书》，要字迹工整、项目齐全，各执一份。
(二)事故时间一栏，须填写阿拉伯数字，精确到分钟。
(三)事故地点一栏，须填写事故发生在某区(县)某路(或路口)、某街的具体地点。
(四)姓名一栏，填写各方当事人姓名，填写前须核对各方驾驶证或身份证。
(五)车辆牌号一栏，如实填写，如黑色牌照的号牌，应在号码后注明(黑牌)。
(六)保险公司简称一栏，填写车辆投保交强险的保险公司简称。
(七)电话一栏，须填写随时可以联系的电话号码。
(八)保险公司报案号一栏，当事人向保险公司报案后，保险公司会反馈一个报案号，将此报案号填写在本栏中。
(九)事故情形一栏，对应事故情形在相应的“□”内划“√”，对第8项和第9项需简要描述事故情形。
(十)伤情及物损情况一栏，填写受伤人员的伤情及车辆和其他财产损失。
(十一)当事人责任一栏，对应当事人所承担的事故责任在相应的“□”内划“√”，填写完毕后，当事人共同签名确认。
(十二)赔偿情况一栏，对于当事人自愿放弃保险索赔的，可以根据事故双方的协议内容填写，并签名确认。
协议书范本 篇23
甲方：向光均
乙方：向光前 向昭进
经商讨后共同达成以下协议。
1.甲方提供30平米的田地面积来做公路修建。
2.经甲方要求，公路完工后，必须给向律 向昭阳 向昭均的'车辆正常出入，同时也包括向光均的正常出入，向光前和向昭进不得干涉。
3.甲乙双方不得在任何情况下干涉公路的正常通行。
4.乙方向昭进以后经过向光前的地坝时，向光前不得干涉向昭进的正常通行。
5.占用向光均30平米的田地面积，由甲乙双方协调后，以1500元达成协议。甲乙双方（3人）平摊，各承担500元。 以上协议均有法律效益，如有意为难，方可通过法律程序解决！
甲方：
乙方：
见证人：
年 月 日
协议书范本 篇24
甲方：
乙方：
甲、乙双方就乙方挂靠甲方单位从事混凝土运输业务，经友好协商协议如下：
一、乙方用于挂靠甲方运输的车辆所有权归乙方所有，相关手续，由甲方协助乙方办理，所需费用由乙方承担。
二、本合同不是劳务合同，也不是劳动合同，乙方及乙方所聘请、雇用的人员不属甲方职工，不能享受甲方职工待遇，与甲方不存在劳动用工关系。甲方承租乙方的车辆从事混凝土运输业务，甲方同意运费按照单程0-10公里内每立方20元，10-25公里按每立方25元计算(该费用包括食宿、油料及驾驶员工资费用)，以上运费不含税费。如单程超出25公里按照每立方每公里增加一元计算运费，以此类推。沿途所出现过路、过桥费用由甲方承担。补方按照如果当天每浇注一个施工单位，补一次方按实际方量计算，同一施工单位如需再补一次甲方需按10立方计算运费。如油价每升累计提高0.5元(现油价：7.4元/升)，甲方同意则相应提高每立方增加1元运费计算，以此类推。(以上油价参照中国石化)。
三、费用结算：甲方同意每月26-28号根据乙方持有的运输票据，由甲方指定决算员进行核对无误后，由其开出运输方量证明，报财务作为乙方单独结算运输费用凭据。付款按照每月乙方实际产生的运费于下月10-15号付款60%，余款每季度累计总额付款50%，剩余运费每年春节前付到总款90%。如因市场或费用协商不成解除合同，甲方同意在三个月内付清乙方全部运费。如因甲方拖欠乙方运费，由此产生的诉讼费、律师费等其它费用均由甲方承担解决。
四、乙方在本站运送的车辆在未征得甲方同意情况下，乙方不得外出运送其它公司混凝土。甲方在未征得乙方同意不得外出借车。甲方的运输业务由乙方全权负责运送，甲方不得随意租车、购车，如甲方业务量增加确需增加车辆甲方应提前通知乙方购车或增加车辆。如因国家政策或其他原因要求乙方车辆必须挂靠甲方单位，甲方单位应积极配合乙方工作，所需费用由乙方承担。(注：沿途的交通运政管理部门等有甲方出面协调沟通，费用均摊。)
五、如本合同到期甲乙双方如不续签，双方应提前三个月通知对方，做好准备工作，甲方同意在三个月内付清乙方所有运费，本合同终止。甲方则应积极配合做好，解除乙方所有车辆的过户和变更登记，所有人的一切手续，车辆归乙方所有。
六、甲乙双方均应严格履行协议，不得违约，如在本协议过程中发生争议双方协商解决，如双方协商不成引发纠纷，应由当地人民法院管辖解决。
七、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。本协议暂定三年。以上如有单方违约，按照伍拾万元违约金计算补偿对方，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
协议书范本 篇25
甲方：______________
乙方：______________
甲方有块旱地位于______________（地名），乙方有块水田位于坡厂屯对面（公路边）。为支援地方建设事业，在当地土管部门的协调下，本着平等自愿原则，经甲、乙双方协商一致，达成以下土地置换协议，以资共同遵守：
一、置换土地的'基本情况
甲方用于置换的旱地位于______________（地名），面积为；乙方用于置换的水田位于______________，面积为______________。
二、土地置换的原则
甲乙双方一致同意以上相等面积的田地进行等价对换，不要求土地等级差别的价格补偿。
三、甲乙双方对换后，任何一方不能以任何理由干涉对方对置换后土地的使用权和处分权。违者自行承担违约法律责任。
四、未尽事宜，甲乙双方协商补充，补充条款与本协议条款具有同等法律效力；本协议条款如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
本协议书自甲乙双方签订之日起生效。
五、本协议书一式陆份，甲、乙双方各执壹份，另肆份
分别送甲乙双方生产队、村委、当地国土资源管理部门备案。
甲方签字：______________乙方签字：______________
______________年______________月______________日______________年______________月______________日
见证人签字：______________
______________年______________月______________日
协议书范本 篇26
甲方：(租赁)
乙方：(承租)
为保护租赁合同双方当事人的合法利益，根据有关法律法规规定，经甲乙双方协商，订立如下合同：
第一条 租赁面积、位置
(一)甲方租赁给乙方土地位于 。
第二条 租赁期限
从 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条 租赁费用的数额和缴纳方式
采取上交租方式，每年按协议日交本年租金，一年一交。租赁费为山地 元/年、亩，平地 元/年、亩。
第四条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、对租赁土地不得干预乙方经营和使用。
2、依据租赁合同的约定，向乙方收取租赁费。
3、维护乙方相关合法权益。
(二)乙方的权利和义务
1、依法享有对租赁的土地资源经营使用和收益的权利。如在租赁期内对所租赁的土地进行改造，对改造形成的资产如森林、房屋设施等，在租赁合同期间遇到国家征收用地所得补偿乙方为受益主体，到期后享有处置权。
2、在租赁期满后，同等条件下，对原租赁的土地有继续租赁的优先权。
3、土地租赁期间，国家各类惠农支农政策以乙方作为受益主体。
第五条 违约责任
1、在租赁期间，除合同约定和国家政策调整的因素之外，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同，如有违约，由违约方承担另一方的经济损失。在租赁期间，甲方不得以任何理由干涉乙方施工、项目建设，否则将赔偿因此给乙方造成的任何经济损失。
2、乙方违约不按时缴纳租赁费的，甲方有权解除租赁合同。
3、如遇征占土地等情况，土地补偿收益归甲方所有，甲方必须退还乙方未使用土地的已付租金。树木等地上附属物补偿归乙方所有。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方 ： 乙方 ：
年 月 日
协议书范本 篇27
甲方：
乙方：
甲乙双方在充分理解和信任的基础上，经过友好协商， 达成如下协议：
1、双方将在业务方面建立长期的合作关系;
2、甲方将从乙方购买甲方自用的(不少于300吨/每年)(指标见附件);
3、乙方将根据甲方的到货预计以集装罐方式向甲方供应(货到海门港); 乙方收到甲方合格的信用证起45天内应将货物运至指定目的港;
4、甲方采用信用证方式以美元向乙方支付货款;
5、每批货物到港后，甲方应在港口官方规定的期限内提货，否则所产生的任何滞港等费用将由甲方承担;乙方必须提前至少一周书面通知甲方每批货物的到港日期;
6、甲乙双方将按季度定价，并参照台州市场价格(指中国主要供应商);乙方要求的付款条件为海运提单日起90天信用证付款;
7、乙方将根据甲方工厂现有生产装置和技术要求，设计并提供一个储存集装罐以及一套与之配套的送料系统，包括称重仪，空压机，吸收系统和连接装置等(下文中简称为基本储存及送料系统);但是，乙方不负责甲方工厂生产线的整改;
8、基本储存及送料系统将在乙方的帮助和监督指导下并根据甲方现有工厂布置及技术要求于20__年上半年尽早安装在甲方工厂;该系统将符合双方的安全标准，并在首次安装后由双方共同签字验收;
9、甲方将负责在设备安装前按照乙方的要求完成必要的基础准备工作如土建等，相关费用将由甲方承担;
10、该基本储存及送料系统(不包括储存集装罐)的预算总投资约为29万人民币，包含相关成本如设备，材料成本，运费及技术服务费，实际投资额将在安装完成后以实际总投入为准。双方将等额(50%对50%)分担实际总投资。本协议一经签署，甲方将立即汇款14、5万人民币至连云港化物有限公司账户作为50%的预算总投资，安装完成后双方再调整具体金额;储存集装罐将始终作为乙方的财产，系统的其它部分将在一定时期内由双方共同拥有，具体的投资分割单将在项目完成后由双方共同确认并将作为本协议的附件;乙方将保留在任何情况下合作终止时撤走其所属财产的权利;
11、合作期内，甲方将拥有对全部系统(只要甲方连续地从乙方购买)免费适当(按照乙方要求的规程)使用的权利并负责日常的维护保养及对系统损坏负责，乙方将负责年度的养护及定期的检察;
12、甲方只能将基本储存及送料系统用于乙方供应的货物的储存和传输，不能用于未经乙方书面许可的其它用途以及任何擅自的.改造;
13、乙方将负责储存集装罐的更换和年度检验;
14、每个货罐的货物重量溢缺(提单重量与甲方卸货重量之差)在不超过0、5%时将被忽略不计，溢缺超过0、5%时甲方应予记录并立即通报乙方，并按照乙方建议的方案处理和解决;
15、当甲方购买的量累计达到1000吨时，乙方将把所拥有该系统份额的第一部分(占总投资的25%)转让给甲方; 当甲方购买的量累计达到20__吨时，乙方将把所拥有该系统份额的第二部分(占总投资的25%)转让给甲方;届时该基本送料系统(集装储罐除外)将归甲方全权所有。
16、协议书双方签字后自上述第一日期起一年(12个月)有效，并且有效期将不断自动延续至下一年度除非任何一方要求终止;
17、若一方想要提出终止该合作，则该方须提前90天以书面形式通知另一方;
18、事先未经另一方同意，任何一方不得将该协议的条款和条件泄露给第三方。
19、该协议中任何未尽适宜，双方将以友好方式解决;
20、此协议的英文版本内容应与中文版本内容一致，两者具有同等效力。
甲方：
乙方：
签字： 签字：
协议书范本 篇28
需方：（以下简称甲方）
供方：(以下简称乙方）
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确供、需双方安全责任，确保进、出需方厂区或在厂区内异地搬运、车载危险化学品等物资的作业人员的安全与健康，依据国家相关法律法规和北京京丰燃气发电有限责任公司的有关规定，并结合实际工作情况，经双方协商一致，签订本协议。
第一条：运输物资及起止地点
1.1 运输的主要货物：硫酸、盐酸，为危险化学品。
1.2 货物的起运地点：
1.3 到达地点：北京京丰燃气发电有限责任公司指定的送货地点。
1.4 需方采购的其它货物及服务内容，以货物运单或补充协议说明。
第二条：操作流程
2.1 需方发出运输指令。
2.2 供方回复认可书。
2.3 供方装货。
2.4 发往目的地交货。
2.5 需方收货单位验签。
第三条：需方的义务和责任
3.1 需方至少提前12小时以电话或书面传真形式向供方发出运输指令，通知内容包含发运时间、运输方式、货物名称、数量，并准确提供发运地方和目的地址及联络方式、方法等信息。如发生特殊情况，需方在供方派出运输车辆前3小时有权对合理的内容进行变更。
3.2 需方保证所采购的货物不属于国家违禁品。
3.3 需方负责对供方有关驾驶员和押车人员进行必要的入厂前安全教育。
3.4 需方负责审查供方的危险货物道路运输许可证、营业执照、运输车辆的道路运输证、车辆驾驶员及押运人员的从业资质证。
3.5 因需方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由需方负责。
3.6 需方保证按物资采购合同要求在供方向需方提交相关单据时及时结算给供方。
第四条：供方的义务和责任
4.1供方必须向需方提供合法有效的危险货物道路运输许可证、营业执照、运输车辆的道路运输证、车辆驾驶员及押运人员的从业资质证。
4.2 供方负责为需方提供货物运输服务，并安全、准时、准确地将货物运至需方指定的目的地。运输安全由供方负责，需方不承担任何责任。
4.3供方必须向需方提供所承运的危险化学品安全技术说明书，告知需方所承运的危险化学品的安全特性及应急处理事项。
4.4 供方的运输车辆进入需方厂区必须按照需方规定的路线行驶，按照需方规定的要求停放，并作好防火防爆措施，同时设立警示标示。
4.5 驾驶员把货物送达目的地后，若需方使用部门对该货物有任何意见，禁止驾驶员及押运人员与使用部门发生争执，应立即与供方负责人联系，并将反馈信息及时告知需方物资部。
4.6 供方必须严格按照需方要求的运输时间执行，若因特殊情况，货物没有按预定时间到达时，供方应及时与需方取得联系，向需方汇报并进行处理。若需方调查中发现有不合实际的情况，有权做出处罚。
4.7 供方在运输过程中发生的货物被盗、丢失、淋湿、泄漏、货损、交货不清、货物破损、人员伤亡、车辆损坏、交通事故、环境污染等，由供方承担全部责任及损失。
4.8 由于自然灾害或交通事故造成货物无法准时到达，供方必须及时通知需方，由双方共同协商解决，若由于供方未及时通知需方而造成货物过期到达，给需方造成的全部损失应由供方负责赔偿。
4.9 若需方委托供方代办货物运输保险，供方应积极配合需方进行保险，并对投保的货物承担全部的责任。
4.10 供方不得向需方员工赠送钱物，一经发现，需方将记录在案，并可能因此取消供方继续作为需方合格供应商的资格，并有权拒绝供方参加需方其他采购业务的投标。需方将按照供方赠送钱物的双倍价值扣减应支付供方的结算价款。
第五条：违约责任
5.1 因需方提供资料不齐全而导致供方无法送达或者延误送达，供方在运输过程中如果发现需方所提供的收货人联系电话、地址有误，必须及时与需方联系寻求解决办法，该损失由需方负责。否则损失由供方负责。
5.2 供方错运到达地点或收货人的，供方必须无偿将货物运到指定地点交付给收货人，由此造成的货物延期送达的，按物资采购合同中约定内容由供方承担违约责任。如果造成货物误收而丢失，供方应照价赔偿。
第六条：不可抗力
6.1 因不可抗力不能履行协议或不能完全履行协议的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但双方另有约定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
6.2 当事人一方因不可抗力不能履行协议的，应当在不可抗力发生后日内及时通知对方，双方协商解决办法，以减轻可能给对方造成的损失，发生不可抗力的一方应当在 个工作日内提供有效证明。
第七条：其他约定事项
6.1本协议签订时，双方必须出具法人资格文件和其他注册资料。如属法人委托代理人签署的，应有法人授权委托书原件。
6.2本协议作为相关物资采购合同的附件，与相关物资采购合同具有同等的法律效力。
6.3 本协议由供、需双方委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日生效。
6.4本协议的实效与相关的物资采购合同相同。
6.5 本协议一式二份，供、需双方各持一份，具有同等法律效力。
第八条：变更与终止
7.1 本协议如有变更或者补充，经协商一致后，以补充协议形式确定，补充协议与原协议具有同等效力。
7.2 本协议终止后，协议双方仍承担协议终止前本协议约定的双方应该履行而未履行完毕的一切责任与义务。
7.3 本协议如需提前终止，须双方书面同意。
第九条：合同争议的解决方式
8.1 若本协议在履行中发生争议，由双方当事人协商解决。
8.2 双方当事人协商不成的，依法向需方所在地人民法院提请诉讼解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
协议书范本 篇29
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 20xx年10月 14日签订的《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》(下称“原协议”)中的定义相同 。
鉴于：
甲方和乙方于20xx年10月14日共同签署了《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
合同内容补充部分 ：
一. 工程付款方式
合同生效后10天内支付总价的50%，工程竣工验收再付至总价的95%，结算完成后付至总价的95%，留5%作为质量保证金，保修期满后付清。
二. 其它事项说明 ：
本协议生效 ：本协议在双方授权代表签字、加盖双方印章后生效。本协议生效后，即成为《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》不可分割的'组成部分，与《从化市山区镇幼儿园及学前教育设备采购项目(包2)合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
本协议一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙执一份，财政局一份，采购代理机构一份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
日期：
协议书范本 篇30
甲方：
乙方：
因自建房需要经甲乙双方平等协商，甲乙双方自愿置换原属于对方的土地订立协议条款如下：
一、互换标的：
甲方同意将__该处__平方米的地方调换给甲方永久使用，四址为：东至__，西至__，南至，北至__。（详见区域图阴影部分）（长度和宽度均由双方现场测量并立地桩确定）__乙方同意将该处__平方米的地方调换给甲方永久使用，四址为：东至__，西至__，南至__，北至__。（详见区域图空白部分）（长度和宽度均由双方现场测量并立地桩确定）
二、双方签订协议后，不得以任何理由反悔，如有违约，一切责任后果由违约方负责。
三、对于交换前土地甲乙双方应确保各自的承包经营权（土地权属）。交换后甲方在使用过程中，如有交换前土地承包经营权（土地权属）纠纷，乙方应全权负责；交换后乙方在使用过程中，如有交换前土地承包经营权（土地权属）纠纷，甲方应全权负责。
四、双方互换土地后，甲乙双方各自不再享有各自换出土地的承包经营权以及所换土地到西面路边的土地使用权，各自享有换入土地的承包经营权以及所换土地到西面路边的'土地使用权。互换以后，如果国家征用一方的土地，按互换以后的土地使用方享用征用的安置补偿。
五.甲乙双方保证交换土地后所建建筑物地面及空中部分在各自交换后的区域内。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同中未尽事宜，可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
七、本协议（含补充协议）为双方自愿的原则下签署自订立之日起生效，双方以后均互不干涉土地使用情况，双方共同遵照执行。
八、自本协议生效日起至__年__月__日前甲乙双方应将各自原土地上属于自己的所有物品（房屋、树木等）清除，超过规定截止日期15天未清除的物品视为主动放弃物品的所有权，对方有全权处理，原物品所有方不得干涉。
甲方：
乙方：
________年________月________日
协议书范本 篇31
甲方：____________
乙方：____________
甲乙双方就宅基地使用权转让事宜，经自愿、平等、友好协商，达成转让协议如下：
1、宅基地坐落、面积
2、保证此宅基地手续真实，来源合法，权属清楚，四至界限清楚。
若发生与甲方有关的权属或债务纠纷，概由甲方负责，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责全部赔偿。
3、转让金额
该宗地的转让价格为人民币_________元，大写：____________元整。
4、付款方式及期限
乙方向甲方预付人民币贰万元，剩余款在取得宅基地使用权证及相关手续后交付给乙方。
5、宅基地交付时间：______年_____月_______日。
6、房产归属
(1)在该宅基地上的房屋由乙方自行出资建造，房产归乙方所有。
(2)建房手续由甲方配合办理，所涉费用由乙方承担。
(3)房屋建成后，在法律政策许可的前提下，甲方应无条件配合乙方将土地证和房产证办理到乙方名下，所涉的相关费用均由乙方承担。
7、违约责任
本协议签订后，任何一方均不得反悔。
如甲方反悔应当向乙方全额退还宅基地转让款________万元，并偿付违约金_________万元，如造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失(包括建房、装修工程款和房地产增值部分)。
8、在法律政策许可的.前提下，甲方应无条件配合乙方将宅基地使用证和相关手续办理到乙方名下，所涉的相关费用均由乙方承担。
甲方违反本协议导致宅基地不能过户或无故进行交付，甲方应支付给乙方违约金壹拾贰万元。
9、本协议一式二份，双方各执一份。
自甲、乙双方签字后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
______年______月____日
______年______月____日