违约金和违约责任

2024-08-07

违约金和违约责任 篇1

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条工程概况。

  1.1工程名称:_______________

  工程地点:_______________

  工程内容:_______________

  承包范围:_______________

  1.2开工日期:_______________

  竣工日期:_______________

  总日历日期:_______________

  1.3质量等级:_______________

  1.4合同价款:_______________

  第2条合同文件及解释顺序。

  第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  3.1合同语言:_______________

  3.2适用法律法规:_______________

  3.3适用标准、规范:_______________

  第4条图纸。

  4.1图纸提供日期

  4.2图纸提供套数:_______________

  4.3图纸特殊保密要求和费用:_______________

  第5条甲方驻工地代表。

  5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:_______________

  5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):_______________

  第6条乙方驻工地代表

  第7条甲方工作。

  7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_______________

  7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_______________

  7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_______________

  7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:_______________

  7.5办理证件、批件的名称和完成时间:_______________

  7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:_______________

  7.7会审图纸和设计交底的时间:_______________

  7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_______________

  第8条乙方工作。

  8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_______________

  8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:_______________

  8.3施工防护工作的要求:_______________

  8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:_______________

  8.5对施工现场交通和噪音的要求:_______________

  8.6成品保护的要求:_______________

  8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_______________

  8.8施工场地整洁卫生的要求:_______________

  第9条进度计划。

  9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_______________

  9.2甲方代表批准的时间。

  第10条延期开工。

  第11条暂停施工。

  第12条工期延误。

  第13条工期提前。

  第14条检查和返工。

  第15条工程质量等级。

  15.1工程质量等级要求的经济支出:_______________

  15.2质量评定仲裁部门名称:_______________

  第16条隐蔽工程、中间验收。

  16.1中间验收部位和时间:_______________

  第17条试车。

  第18条验收和重新检验。

  第19条合同价款及调整。

  19.1调整的条件:_______________

  19.2调整的方式:_______________

  第20条工程预付款。

  20.1预付工程款总金额:_______________

  20.2预付时间和比例:_______________

  20.3扣回时间和比例:_______________

  20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:_______________

  第21条工程量的核实确认。

  21.1乙方提交工程量报告的时间和要求:_______________

  第22条工程款支付。

  22.1工程款支付方式:_______________

  22.2工程款支付金额和时间:_______________

  22.3甲方违约的责任:_______________

  第23条甲方供应材料设备。

  23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):_______________

  第24条乙方采购材料设备。

  第25条设计变更。

  第26条确定变更价款。

  第27条竣工验收。

  27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:_______________

  27.2乙方提交竣工图的时间和份数:_______________

  第28条竣工结算。

  28.1结算方式:_______________

  28.2乙方提交结算报告的时间:_______________

  28.3甲方批准结算报告的时间:_______________

  28.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间:_______________

  28.5甲方违约的责任:_______________

  第29条保修。

  29.1保修内容、范围:_______________

  29.2保修期限:_______________

  29.3保修金额和支付方法:_______________

  29.4保修金利率:_______________

  第30条争议。

  30.1争议的解决程序:_______________

  30.2争议解决方式:_______________

  第31条违约。

  31.1违约的处理:_______________

  31.2违约金的数额:_______________

  31.3损失的计算方法:_______________

  31.4甲方不按时付款的利息率:_______________

  第32条索赔。

  第33条安全施工。

  第34条专利技术、特殊工艺和合理化建议。

  第35条地下障碍和文物。

  第36条工程分包。

  36.1分包单位和分包工程内容:_______________

  36.2分包工程价款的结算办法:_______________

  第37条不可抗力。

  37.1不可抗力的自然灾害认定标准:_______________

  第38条保险。

  第39条工程停建或缓建。

  第40条合同生效与终止。

  40.1合同生效日期:_______________

  第41条合同份数:_______________

  41.1合同副本份数:_______________

  41.2合同副本的分送责任:_______________

  41.3合同书制定费用:_______________

  合同订立时间:_______________年月日

  发包方(章):_______________承包方(章):_______________

  地址:_______________地址:_______________

  法定代表人:_______________法定代表人:_______________

  委托代理人委托代理人

  电话:_______________电话:_______________

  电挂:_______________电挂:_______________

  开户银行:_______________开户银行:_______________

  帐号:_______________帐号:_______________

  邮政编码:_______________邮政编码:_______________

  鉴(公)证意见:_______________

  经办人:_______________

  鉴(公)证机关(章)

  ___年___月___日

违约金和违约责任 篇2

  _____________公司:

  鉴于_____________情况,目前面临的_____________问题,贵我双方签订的《_______________合同》无法继续执行,故要求贵公司弥补我方的损失,现拟解商品单价提高30/件。

  特此函告。

  ________________公司

  ________年________月________日

违约金和违约责任 篇3

  原告:______________有限公司,住所地:________市__________路_________室。

  法定代表人:______________,_____________有限公司董事长。

  被告:_________________,男,________年________月________日出生,汉族,住__________市__________区__________路_________号。

  诉讼请求

  一、判令被告支付原告工程款_________元,违约金_________元;

  二、本案诉讼费由被告承担。

  事实与理由

  原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》,合同约定由原告承包被告发包的_____________项目,合同价款为人民币_________万元,双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付,具体付款方式为:_________________签订合同当日支付_________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元,并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________万元。合同签订后,原告如约履行了合同义务,而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即_________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失,为维护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院,请依法判决,以维护原告的合法权益。。

  此致

  __________市__________区人民法院

  具状人:______________

  ________年________月________日