水电站安全互保协议 篇1
签订单位：
签订时间：
为了保证柳树沟水电站工程建设项目施工顺利进行，我们作为柳树沟水电站工程建设的施工队伍，有责任保证员工在施工中的人身安全不受伤害;有责任杜绝安全事故的发生;有责任保证文明施工。按照《安全生产法》和柳树沟水电站业主及监理单位要求，我们就双方在施工安全互保管理一事，明确各自的责任和应采取的安全防护措施。经协商达成如下协议：
一、基本要求
1、协议双方都必须在《柳树沟水电站安全文明施工规划》、《中国国电集团公司工程建设安全设施·标志·标识标准化图册》、《柳树沟水电站施工安全监督监理工作规程》等文件要求下展开安全工作，以利于柳树沟水电站安全设施标准化、统一化。
2、协议双方应加强对自己职工的安全教育，熟悉现场安全标志的警示作用，保证不违规作业，不破坏对方安全设施。
3、协议双方必须依据安全生产法律法规制定安全生产操作规程及各种规章制度，并在施工过程中严格执行，最大程度减少各种违章作业行为发生。
4、协议双方要积极配合业主、监理及管理方等上级部门的安全检查、并对查出的问题及时妥善处理。
5、协议双方应指定专人建立沟通渠道，在施工过程中应多协商沟通，专责人员休假或调整前，应提前告之对方，并保证通信通畅。
二、爆破施工
1、爆破施工方(以下简称爆破方)在爆破作业前4小时由质安科长或专职安全员以书面形式填写“爆破作业通知单”通知另一方质安科长或专职安全员，注明爆破时间、部位，征得其同意并签字确认。爆破通知单应抄送监理部。
2、爆破方在爆破前半小时必须派专人到对方施工区域进行巡查和警戒，由专职安全员对施工现场进行检查，确定施工人员和机械设备撤离到安全地段后，方可进行起爆。
3、被通知方质安科长或专职安全员必须在爆破前1小时及时组织本方施工范围的人员和设备撤离，并由专职安全员到现场确认。
4、爆破方在超出通知的爆破时间仍未进行爆破，暂停放炮，先告知对方情况，在征得对方和监理同意后再进行起爆。
5、爆破完成后，爆破方的专职安全管理员必须到施工现场进行检查，确定爆破施工区域确无隐患后，再通知对方进场并解除警戒。
6、被通知方在接到爆破方解除警报后，派专职安全管理人员到现场检查并确认无误后，才允许施工人员和设备进入现场施工。
三、上下垂直交叉作业
1、现场发生上下垂直交叉作业时，上方作业单位必须及时与下方作业单位取得联系，告之上方施工作业项目及可能给下方作业单位带来的安全隐患。
2、上方作业单位必须按规范要求设置安全防护设施，施工人员必须具备相应安全知识，并遵守安全文明施工规定。
3、上、下方施工单位都必须指定专人进行安全监护，时刻注意施工现场的安全状况，发现险情，现场负责人应立即将作业人员撤离危险区域，并及时向现场或上级安全管理人员或部门报告。
4、下方施工单位对上方施工单位在施工过程中，未采取防护措施构成的威胁有建议权和督促整改权，并视其危险程度有权要求其停工，并及时上报业主和监理。
5、上方单位因施工需要向下倒碴或吊运物资时，必须提前通知下方施工单位，并有专职的安全监管人员进行监护，因倒碴或吊运物资造成施工道路堵塞，爆破方或物资吊运必须及时对道路进行清理，保证道路畅通。
四、人员管理
1、进入(穿行)对方施工作业场区时，必须佩戴符合国电图册要求的安全帽，并视对方作业面环境需要，佩戴与其相应的个人劳动防护用品，否则，对方有权拒绝进入其施工场地。
2、进入对方施工作业场区时，随身携带的工具、材料等物品不应给对方安全文明施工构成威胁，否则，应采取相应安全措施，在不能保证安全的前提下，不得进入对方施工作业面。
3、在穿行过程中不得有违反安全要求的行为发生，避免给对方劳动纪律造成不好的影响。
4、施工方应为穿行方提供便利，不得无故阻挠。
五、车辆管理
1、协议双方必须加强对车辆的检修维护，保证刹车、照明大灯、转向灯、防撞钢梁等安全设备处于良好状态，并在车身粘贴反光条、内部编号，以利于安全行驶和准确识别。
2、协议双方聘用驾驶员必须持证上岗，并须加强对驾驶员的安全教育，严格遵守道路交通法规，安全行驶。
3、在施工场区行驶时，除要遵守道路交通法规外，还要按场区道路路标行驶，严禁超速和超载。
4、进入对方施工场区时，应减速行驶，左右观望，不得损坏对方安全或施工设施，也不得给对方人员安全构成威胁。
5、由于借道穿行给对方造成的一切损失由借道方承担。
6、施工方应对过往车辆提供通行便利，尽可能满足其机械行驶要求，对违规车辆有权提出建议并要求整改。
六、其它事项
1、本协议中未明确事宜，协议双方应通过协商解决，并可签订补充协议，补充协议视为本协议的延伸，经业主、监理签字后，具有同等效力，不能解决的问题可通过监理和业主加以协调，协调未果后可依法申请法律仲裁。
2、双方有一方违反协议规定，另一方有权向监理、业主举报，经查实后，由监理、业主按《柳树沟水电站安全文明施工规划》中的具体标准实施处罚。
3、业主、监理应对本协议的执行情况进行监督和控制，对违反本协议的施工单位，业主、监理部有权视其违约程度处1000元以上的处罚。
4、上述条款必须严格执行，并落实到位，任何一方如未按上述条款实施导致发生了安全事故，必须及时上报事故，并依法承担相应法律责任。
5、本协议经双方签字后立即生效。
6、本协议一式四份，具有同等法律效力，协议双方各执一份，业主、监理各一份。
协议签订单位
安能公司：
安全负责人或安全科长签字：
中水十五局：
安全负责人或安全科长签字：
见证单位
长江委监理中心柳树沟监理部：
业主安监部：
水电站安全互保协议 篇2
签订单位：
工程项目部
工程项目部
签订时间：_______年_______月_____日
为了保证柳树沟水电站工程建设项目施工顺利进行，我们作为柳树沟水电站工程建设的施工队伍，有责任保证员工在施工中的人身安全不受伤害;有责任杜绝安全事故的发生;有责任保证文明施工。按照《安全生产法》和柳树沟水电站业主及监理单位要求，我们就双方在施工安全互保管理一事，明确各自的责任和应采取的安全防护措施。经协商达成如下协议：
一、基本要求
1、协议双方都必须在《 沟水电站安全文明施工规划》、《中国国电集团公司工程建设安全设施·标志·标识标准化图册》、《 沟水电站施工安全监督监理工作规程》等文件要求下展开安全工作，以利于柳树沟水电站安全设施标准化、统一化。
2、协议双方应加强对自己职工的安全教育，熟悉现场安全标志的警示作用，保证不违规作业，不破坏对方安全设施。
3、协议双方必须依据安全生产法律法规制定安全生产操作规程及各种规章制度，并在施工过程中严格执行，最大程度减少各种违章作业行为发生。
4、协议双方要积极配合业主、监理及管理方等上级部门的安全检查、并对查出的问题及时妥善处理。
5、协议双方应指定专人建立沟通渠道，在施工过程中应多协商沟通，专责人员休假或调整前，应提前告之对方，并保证通信通畅。
二、爆破施工
1、爆破施工方(以下简称爆破方)在爆破作业前4小时由质安科长或专职安全员以书面形式填写“爆破作业通知单”通知另一方质安科长或专职安全员，注明爆破时间、部位，征得其同意并签字确认。爆破通知单应抄送监理部。
2、爆破方在爆破前半小时必须派专人到对方施工区域进行巡查和警戒，由专职安全员对施工现场进行检查，确定施工人员和机械设备撤离到安全地段后，方可进行起爆。
3、被通知方质安科长或专职安全员必须在爆破前1小时及时组织本方施工范围的人员和设备撤离，并由专职安全员到现场确认。
4、爆破方在超出通知的爆破时间仍未进行爆破，暂停放炮，先告知对方情况，在征得对方和监理同意后再进行起爆。
5、爆破完成后，爆破方的专职安全管理员必须到施工现场进行检查，确定爆破施工区域确无隐患后，再通知对方进场并解除警戒。
6、被通知方在接到爆破方解除警报后，派专职安全管理人员到现场检查并确认无误后，才允许施工人员和设备进入现场施工。
三、上下垂直交叉作业
1、现场发生上下垂直交叉作业时，上方作业单位必须及时与下方作业单位取得联系，告之上方施工作业项目及可能给下方作业单位带来的安全隐患。
2、上方作业单位必须按规范要求设置安全防护设施，施工人员必须具备相应安全知识，并遵守安全文明施工规定。
3、上、下方施工单位都必须指定专人进行安全监护，时刻注意施工现场的安全状况，发现险情，现场负责人应立即将作业人员撤离危险区域，并及时向现场或上级安全管理人员或部门报告。
4、下方施工单位对上方施工单位在施工过程中，未采取防护措施构成的威胁有建议权和督促整改权，并视其危险程度有权要求其停工，并及时上报业主和监理。
5、上方单位因施工需要向下倒碴或吊运物资时，必须提前通知下方施工单位，并有专职的安全监管人员进行监护，因倒碴或吊运物资造成施工道路堵塞，爆破方或物资吊运必须及时对道路进行清理，保证道路畅通。
四、人员管理
1、进入(穿行)对方施工作业场区时，必须佩戴符合国电图册要求的安全帽，并视对方作业面环境需要，佩戴与其相应的个人劳动防护用品，否则，对方有权拒绝进入其施工场地。
2、进入对方施工作业场区时，随身携带的工具、材料等物品不应给对方安全文明施工构成威胁，否则，应采取相应安全措施，在不能保证安全的前提下，不得进入对方施工作业面。
3、在穿行过程中不得有违反安全要求的行为发生，避免给对方劳动纪律造成不好的影响。
4、施工方应为穿行方提供便利，不得无故阻挠。
五、车辆管理
1、协议双方必须加强对车辆的检修维护，保证刹车、照明大灯、转向灯、防撞钢梁等安全设备处于良好状态，并在车身粘贴反光条、内部编号，以利于安全行驶和准确识别。
2、协议双方聘用驾驶员必须持证上岗，并须加强对驾驶员的安全教育，严格遵守道路交通法规，安全行驶。
3、在施工场区行驶时，除要遵守道路交通法规外，还要按场区道路路标行驶，严禁超速和超载。
4、进入对方施工场区时，应减速行驶，左右观望，不得损坏对方安全或施工设施，也不得给对方人员安全构成威胁。
5、由于借道穿行给对方造成的一切损失由借道方承担。
6、施工方应对过往车辆提供通行便利，尽可能满足其机械行驶要求，对违规车辆有权提出建议并要求整改。
六、其它事项
1、本协议中未明确事宜，协议双方应通过协商解决，并可签订补充协议，补充协议视为本协议的延伸，经业主、监理签字后，具有同等效力，不能解决的问题可通过监理和业主加以协调，协调未果后可依法申请法律仲裁。
2、双方有一方违反协议规定，另一方有权向监理、业主举报，经查实后，由监理、业主按《柳树沟水电站安全文明施工规划》中的具体标准实施处罚。
3、业主、监理应对本协议的执行情况进行监督和控制，对违反本协议的施工单位，业主、监理部有权视其违约程度处1000元以上的处罚。
4、上述条款必须严格执行，并落实到位，任何一方如未按上述条款实施导致发生了安全事故，必须及时上报事故，并依法承担相应法律责任。
5、本协议经双方签字后立即生效。
6、本协议一式四份，具有同等法律效力，协议双方各执一份，业主、监理各一份。
协议签订单位
公司：
负责人或安全科长签字：
局：
安全负责人或安全科长签字：
见证单位
监理部：
业主安监部：
水电站安全互保协议 篇3
企业安全及文明施工协议书
甲方：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
乙方：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全文明施工管理责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定，经甲、乙双方协商达成如下协议条款。
一、依据甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，具体工程简况如下：
1、 工程名称：
工程编号：
2、计划开竣工时间：
3、施工的详细地点和范围：
施工地点：
施工范围：
二、甲、乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务：
1、甲乙双方必须共同贯彻执行国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工各项规定。
2、施工期间，甲方指派 为本工程现场项目负责人，乙方指派 、 为现场工作负责人、安全员。双方须认真履行各自的安全管理职责。
----fddpage----
3、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人等伤亡)，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。
4、贯彻先订安全及文明施工协议后开工的原则。甲方不得随意指派乙方人员从事与本工程无关的施工任务。
三、甲方应承担的安全文明施工责任：
1、负责对乙方以下内容进行审查 审查结果
(1)、是否具有相应施工企业资质等级证书。 有、无
(2)、是否具有安全生产许可证书。 有、无
(3)、是否属甲方工程供方。 有、无
2、负责本工程现场安全健康与环境工作的管理和监督工作。
3、开工前，甲方向应组织乙方工作负责人和技术人员进行现场勘察并进行工程安全、技术交底。并有完整的记录和资料。
4、凡是在甲方生产区域内的施工，甲方应监督与检查乙方遵守有关的安全规章制度情况。特别是在需要填用工作票时，甲方应要求乙方工作负责人严格执行工作票。
5、对有可能造成人员触电、高空坠落、机械伤害、中毒、窒息以及生产设备停电、火灾、爆炸等事故时，可事先要求乙方制定专项施工措施，经甲方审查批准，监督实施。
6、甲方工程管理部门和项目负责人应在现场监督协议中由乙方承担的有关安全文明施工责任到位情况和安全措施落实情况，凡不符合安全文明施工要求的行为，视其情节应做出：当场制止、发出违章(整改)通知单、停工整顿、直至中止施工合同的执行。
7、不对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
8、负责定期或不定期对乙方进行安全检查并督促整改，负责对乙方施工人员进行安全教育。
9、在乙方发生安全、环境事故时，负责按“四不放过”原则进行事故调查和处理。
四、乙方应承担的安全文明施工责任：
1、在工程施工过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和甲方的安全文明施工、环境保护相关规定，严格执行本工程《施工组织设计》及作业指导书、交底要求，确保本工程安全文明施工和环境保护目标顺利实现。
2、开工前，乙方施工负责人和技术人员应按时参加甲方组织的现场勘察和安全技术交底。若有疑问应立即向甲方提出，直到明白无误。
3、现场施工中必须严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》和甲方颁发的安全、文明生产规定以及施工现场标准化作业工作规范，严格按“六化”标准进行施工，确保安全文明施工工作有序开展，创造良好的文明施工环境，保障员工的生命安全和身心健康。
4、承接危险性较大的施工项目作业，必须按甲方要求制定现场专项施工措施。经甲方审查批准后执行。
5、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定，不超过检验周期。
6、开工前必须对参加现场施工作业的人员进行安全教育、安技交底，经考试合格后上岗。严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
7、变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式，线路施工现场按当地临时用电方式进行，严格“三级配电两级保护”的施工用电管理，确保一机一闸，落实用电设施的安全管理责任。
8、接受甲方的安全指导、监督和管理。若发生安全、环境事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即向甲方工程现场项目负责人报告，不得隐瞒事故、事件真相，不得不报或迟报。
五、安全文明施工保证金：
根据《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》，甲方从工程款中预留 (承包合同价款的5%)作为安全文明施工保证金(以下简称保证金)。
保证金用于对工程施工期间发生安全事故和现场安全文明施工情况的违约扣罚。违约扣罚超出保证金的部分，在工程款中扣除。
六、其他有关的约定：
由乙方在承包施工中所造成的责任事故、人身伤害事故或对运行设备、安装设备在施工过程中造成经济损失的，将承担全部责任并赔偿甲方因此造成的所有损失。
无论本协议中“工程项目期限”与实际施工日期是否相符，本工程施工期内，本协议始终有效。
七、本协议一式三份甲方执两份(一份交安监部门)，乙方执一份，签字盖章后即生效。
甲 方(盖章)： 乙方 (盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)： 法定代表人或授权代表(签字)：