2024年投标承诺书 篇1
x有限公司：
一旦我们公司中标：
1、我公司将严格按照招标文件规定的工期要求，迅速开始工程准备工作，组织人员、设备、材料进场，确保工程在合同规定的开工日期内完成。
2、根据我公司的实力和技术水平，我公司有信心在合同规定的工作日内保质保量完成工程任务。
3、我公司郑重承诺，如果我公司无法在合同工作日内完成项目，我们愿意承担所有增加的'费用，并自行支付逾期竣工违约金。每延期一天，违约金按工程造价的万分之五扣除，但最终支付的违约金总额不得超过10万元。
投标人：
法定代表人(或委托代理人)：
20xx年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇2
致：鄂州市国土资源局华容分局
我单位在此郑重承诺：若我单位中标承建本工程，我方将依靠自身力量按期、保质、保量地完成合同规定的'全部内容，决不转包也决不违法分包。若我方有转包、违法分包行为，业主有权根据有关规定中止合同，由此所造成的损失由我方全部承担。并接受业主处以合同总价5%的罚款，该经济处罚为履约保函之外。
投标人：
法定代表人（或委托代理人）：
年 月 日
2024年投标承诺书 篇3
本人承诺将挂靠于洛阳汽车运输有限公司的营运货车自己购买保险，未按公司要求承保，由此产生的保险超额赔付及其他一切法律后果均由承诺人承担，与公司无关。
承诺人：
车牌号：
电话：
年月日
2024年投标承诺书 篇4
本企业郑重承诺：
一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加开化县xx年度廉租住房工程投标;
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的'公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益;
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;
七、不出卖资质，让他人挂靠投标;
八、不恶意压低或抬高投标报价
九、不扰乱开化县招投标市场秩序;
十、不在开标后进行虚假恶意投诉。
十一、通过资格预审入围，无故不按时领取招标文件、不按时参加标前答疑、不按时递交投标文件，愿意接受取消本投标人在开化县范围内三个月以上(含三个月)的投标报名资格。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受开化县招投标管理委员会办公室、开化县招投标中心作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。
投标人：
法定代表人：
20xx年6月16日
2024年投标承诺书 篇5
1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺
致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部
通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺： 完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺
2.对拟上场的人员、设备物资的承诺
至： 我单位若中标本标段，承诺如下：
一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的.安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。
二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。
三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。
此承诺
3.对现场文明施工的承诺
至： 我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：
一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。
二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。
三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。
四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。
五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。
对工程质量和内业资料管理的承诺
致：
我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。
致：
我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000 元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。
此承诺
2024年投标承诺书 篇6
致：局
为参加局的项目招投标，局向我公司提供有关相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅对本项目的招投标项目之实施之目的而使用，我公司同意进一步做出以下承诺：
本承诺书所称的"相关信息和资料"是指基于局招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息。
一、保密义务
1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。
2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标提供的工程相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的相关信息和资料。
3、未经局书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标提供的工程相关信息和资料，在服务期间，因特殊情况局需收回本次项目招投标提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件，我公司在交回以上有关材料前未经局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等方式留存相关信息和资料。
4、没有局书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
二、相关信息和资料的交回
当贵局以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的相关信息和技术资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经贵局的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。没有贵局的.书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
三、违约责任
1、我公司如违约泄露本次项目招投标提供的工程相关信息和资料，应当按照局的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取一切方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。
2、我公司应当赔偿局因我公司违约而造成的所有损失。
四、保密期限
1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。
2、除非局书面通知明确说明本承诺书所涉及的x项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有限期限的限制。
五、其他
1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。
2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。
承诺人：
20xx年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇7
致:
该投标人已仔细阅读了
1.遵守中华人民共和国、北京市有关招投标的法律法规，自觉维护物业管理市场秩序。如有违反，同意取消投标资格并接受处罚。
2.服从招标工作日程安排，遵守招标会议纪律。如有违反，同意取消投标资格并接受处罚。
3.接受招标文件的所有内容，并同意取消投标资格，如有违反将受到处罚。
4.确保投标文件的内容不含任何虚假或侵犯他人知识产权的内容。评标过程中发现虚假的，同意对无效投标文件进行处理，并没收投标保函。中标后发现虚假的，同意取消中标资格，没收投标担保，并承担因侵犯他人知识产权而产生的.一切法律和经济责任。
5.确保按照招标文件和中标通知书签订本项目物业管理合同，并按要求按时进入物业项目物业服务。如有违反，同意接受招标人的违约处罚，没收投标保函并承担相应的法律责任。
6.确保整个物业管理项目中标后不会以任何方式转让给第三方。
7.确保根据招标文件和合同约定的原则处理因招标人而增加或调整的工作量和其他事项。
承诺人：
时间：20xx年XX月XX日
2024年投标承诺书 篇8
工程名称：_________工程
致招标人：_________
1、经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及所有招标文件补遗和招标答疑文件并经考察工程现场后，现根据招标文件、工程量清单、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，(党员承诺书)我公司愿以人民币(大写)：_________(小写 )：_________元的投标报价竞投承包上述工程。我司愿意承担上述工程的施工、建成和修复缺陷工作。
2、我公司已清楚知道本次投标的所有文件都是我公司对该工程投标文件的组成部分。
3、如果贵方接受我公司投标，我公司保证在接到监理工程师开工指令后，在投标书附件规定的期限内开工，并在投标书附件规定的期限内完成并交付合同规定的全部工程，质量达到招标文件规定的要求。
4、如果贵方接受我公司中标，我公司保证按投标文件中的管理班子进场管理及按施工组织设计施工，如有变更，必须征得招标人和监理工程师的同意。
5、我公司同意自规定的投标截止日起 60 天内，本投标文件对我公司始终有约束力，并可随时被接受查询最低投标报价承诺书选集最低投标报价承诺书选集。
6、在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。
7、我公司于递交本标书前已递交一份投标保证金，如果我公司在上述投标有效期内撤回标书或者在收到招标人发出的书面中标通知书后，未能按投标人须知的规定签署合同协议书，或未能提供履约银行保证金，贵方有权没收此投标保证金的全部金额。
8、我公司理解，贵方不一定接受最低标价的中标或贵方可能接受其他任何中标;同时也理解，贵方不负担我公司的任何投标费用。
9、本工程投标最高限价为_________(小写)：_________，投标报价对比投标最高限价的下浮率为_________%
投标人名称(盖法人公章)：
法人代表或受权委托人(签字或盖章)：
日期： 年 月 日
2024年投标承诺书 篇9
我公司就该校LED电子显示屏项目中的产品质量及售后服务做出如下承诺：
我公司严格遵守客户的要求并切实履行自己的承诺，如不履行合同规定及其他承诺，客户有权取消资格，依法追究我公司违约责任；
我公司提供设备验收后的12个月免费保修，保修期满后收取维修工本费；在质保期内，如设备、材料或安装出现质量问题，我公司承诺在接到 户服务通知后，1小时内响应，0。5小时+路程时间内赶赴现场，及时进行维修，必要时予以更换合格的产品。
质保期满后，如设备、材料出现质量问题或因其他原因需更换，我公司可及时提供合格的'产品或者备用品，并在价格上给予优惠；如属于安装调试原因，我公司将免费修复。
我公司可提供满足客户正常使用的专用工具及备品备件。亦可向客户提供备件的图纸和规格或代用品（代用品的性能不低于原配件的技术性能指标）。
产品售出后，我们的工程技术人员将为客户提供系统硬件的安装、网络的联通、功能调试等服务。
在质保期内我公司将免费为用户提供系统升级服务，满足显示技术不断升级的要求。
我公司免费为用户培训操作人员和提供大型活动保驾服务，以满足用户的实时需求。
我公司为用户提供电话号码，24小时技术咨询和系统支持投诉服务。
承诺单位（盖章）：
日 期：20xx年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇10
x有限公司：
真诚感谢您们对我公司的信任和支持，邀请我公司参加祁门财富广场工程的投标，根据招标文件、施工图纸，并经现场勘查和认真研究后决定，对该工程招标文件中的所有条款全部接受，并做出以下承诺：
一、工期承诺：总工期12个月内交付使用，拟计划开竣工时间：交付使用，拟计划开竣工时间：20xx年2月9日至20xx年2月9日。承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。
二、工程质量承诺：承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工，确保工程一次性验收达到合格等级。
三、安全文明施工承诺：承诺文明施工，确保施工安全，若因我方施工管理不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。
四、我公司拟委派优秀项目经理担任本工程项目经理。并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。
五、履约承诺：中标后及施工中没有挂靠、转包行为，且一切账务的企业名称均与中标时的企业名称完全一致，否则招标人有权中止合同，我方将为此造成的损失负全责，并承诺本工程不拖欠农民工工资。
六、承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款，业主有权在履约保证金中扣除违约金额，给招标人造成经济损失，我公司愿承担赔偿责任。
七、回访保修目标：我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规定的保修范围进行回访保修工作。承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。若出现质量问题，我公司未能及时配合处理，业主有权使用保修款进行质量事故的处理。
八承诺投标过程中没有围标、陪标、串标行为。如评标委员发现后将按有关规定执行。
特此承诺
x有限公司法人
代表：祝
_____年_____月_____日
2024年投标承诺书 篇11
致：
我公司（）按竞争性谈判文件要求参加贵单位组织的x项目谈判，在此做出如下保密承诺：
1、遵守国家相关的法律、法规。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担职责。
2、保守招标人的秘密，不透露对投标文件的.评审、比较、中标候选人的推荐状况以及与评标有关的其他任何状况。
3、不私下接触招标人，不对招标人进行行贿、恐吓等。
4、未经贵司书面同意，我公司绝不向任何第三方披露或传播招标方向投标方发出的所有文件，不论是竞争性必选之前还是之后发出，投标方均负有保密义务；我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所带给的相关信息和技术资料。
5、如我方有幸中标，本将持续生效至本项目完工。
投标人全称（盖章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：
日期：
2024年投标承诺书 篇12
(业主名称):
我们本着公开、公平、公正和诚实守信的原则，详细审阅了所有的发包文件，并自愿参加了滨江红旗路新混凝土道路工程的发包活动。我在此郑重承诺如下:
1、严格遵守国家、省、市有关法律法规，遵守浦口区建设项目管理相关文件，自觉抵制一切违法行为。
2、我们保证提交的经营资质、身份证明、职业资格等许可材料真实、合法、有效，否则我们将承担由此造成的一切后果和相应的法律责任。
3、不与发包人、其他潜在承包人或代理机构串通，不以他人名义弄虚作假或以其他方式骗取承包权。
4、取得承包权后，不会发生下列行为:未按发包方文件规定支付合同履约保证金；无故放弃承包权或不与承包单位签订合同的；项目负责人和项目部主要人员不能按要求值班；将承包的工程转包或者违反规定转包的；虚假恶意投诉；其他不诚信行为。
5、按时施工，在规定时间内保质保量完成施工任务，不要随意变更工程(发包人提出并履行变更手续时除外)，不要随意增加工程造价。落实安全生产责任制。
如果违反上述承诺，我们自愿接受以下处罚:没收押金；被列入不良行为记录或黑名单；有关行政部门的处罚。
单位名称:江苏环陆花园市政建设有限公司(盖章)
单位地址:南京市宣武区龙蟠路167号
法定代表人:
手机:
项目负责人:
手机:
日期:20__年10月14日
2024年投标承诺书 篇13
发包方名称：XX地产（）开发有限公司投标工程名称：
1、我方已收到上述投标工程所提供的一切有关招标文件，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位报价如下：
竞争费率为（保留小数点后两位）包干项目固定总价为人民币（大写）：
费是按相关规定执行，并承诺该费用完全用于本工程项目的安全生产工作中，否则完全接受委托人的惩罚。
2、本工程投标工期为
3、本工程投标有效期为90天。
4、我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、图纸、其它相关文件的'规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。否则发包方有权取消我方中标资格。
5、保证按照招标文件要求，积极配合各专业施工单位的施工，投标时所承诺的总包管理费不变，并确保相关各专业承包单位的工程建设顺利完成，否则，发包方有权扣除总包管理费。
投标单位名称（盖法人公章）：
法人代表或受委托人（签字或盖章）：
日期：
2024年投标承诺书 篇14
致(招标人名称)：
1、根据你方招标工程工程的招标件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标件的投标须知，合同条款，图纸，工程建设标准和工程量清单及其他有关件后，我方愿以人民币(大写)(小写：元)的投标报价并按上述图纸，合同条款，工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的`施工，竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。
3、我方已详细审核全部招标件，包括修改件，答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述件的所有条款。
4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。
5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
6、中标后10天内，自愿将元的履约保证金押存在区招标投标交易中心。
7、我方同意所提交的投标件在“招标件投标须知“中规定的投标有效期45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
8、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标件将成为约束双方的合同件的组成部分。
9、我方按照招标件的要求，提供企业和项目经理业绩表(附后)，如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
投标人：(盖章)
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
邮政编码：
电话：
传真：
日期： 年 月 日
2024年投标承诺书 篇15
在商业和经济领域，合作是一个极其重要的概念。在某些情况下，合作伙伴可以协同努力，提供更好的产品或服务，为顾客创造更大的价值。但是有时候，合作可能带来负面影响。这种情况在招标过程中尤其常见。因此，我们呼吁招标单位不接受联合体投标承诺书。
首先，联合体投标可能违反公平竞争规则。如果一组公司协作投标，它们可以分摊成本并共享技术、资源和信息。这种情况下，他们可能获得优势，比其他单独的竞争者更容易获得中标合同，这违反了公正竞争的规则，限制了其他供应商的机会。这样的竞争不健康，牺牲了商业道德和公平商业竞争。
其次，联合体投标也可能引起信任问题。在商业合作中，各个合作方之间的信任是非常重要的。信任是任何成功合作的基础。如果几个公司联合起来，那么它们不仅要相互信任，还要相信其他参与招标的公司。这种信任可能很难建立。即使联合体中有两个或三个公司比较熟悉，但要完全相信其他公司，是一项极为复杂和漫长的工作。如果没有足够的信任，大家不仅无法合作，甚至可能出现背叛和诈骗。
第三，联合体投标也会带来沟通问题。在招标过程中，投标人需要互相沟通，提出建议和回答问题。如果有很多公司和各自的团队协作投标，那么他们之间的沟通可能变得复杂。即使它们的联合体表现出了协调一致，它们在沟通方面仍然可能存在障碍。这些障碍可能会导致信息泄漏，不同意见之间的`摩擦和混乱。这可能导致项目停滞、延误和不确定性。
因为以上三种原因，我们呼吁招标单位不接受联合体投标承诺书。我们建议与招标相关的公司应该单独提交投标书。他们应该自己承担风险，自己管理成本和合同。这样做会更有利于建立可靠和公正的商业环境，使所有参与者在一个更长远且更有确定性的投标过程中参与竞争。更重要的是，这样的做法将激发每个公司更好地发挥自身的竞争优势，提高公司的竞争力和绩效水平。
总而言之，联合体投标不仅限制了公平竞争的机会，而且可能会引起信任问题并导致沟通复杂。让每个公司独自提交投标书，将产生一个公正且健康的市场，保护提供者的利益、增加供应商多元化。我们应该遵循公平竞争的原则，为建立一个健康和良好的商业环境做出贡献。
2024年投标承诺书 篇16
致：(招标人名称)：
1、根据你方招标工程工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知，合同条款，图纸，工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)(小写：元)的投标报价并按上述图纸，合同条款，工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工，竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。
3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件，答疑(如有时)及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。
4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。
5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程，工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
6、中标后10天内，自愿将元的履约保证金押存在区招标投标交易中心。
7、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知“中规定的投标有效期45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
8、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的'组成部分。
9、我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表(附后)，如我方提供的业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。
承诺人：
x年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇17
致：珠海富华复合材料有限公司：
根据贵方为兰埔厂区拆除工程招标项目的投标邀请(招标编号：TJ--02)，本公司将实质响应招标文件的要求，若本公司一旦中标，本公司承诺：
1、同意招标文件所符合同条款，并按时签订合同。
2、保证于X年10月20日前完成招标文件规定的兰埔厂区拆除工程(如招标人标的'物交付时间迟于X年9月30日则相应顺延)，每延误一天，本公司愿意接受招标人10万元/天的罚款。
投标人法定代表人或授权代表(签字)：
投标人名称：(加盖公章)
日期：XX年XX月XX日
2024年投标承诺书 篇18
致：
根据贵方招标编号为工程的投标邀请，对该工程做出如下售后效劳承诺书：
1、质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求，提供产品技术资料（包含产品目录、使用说明书、合格证及使用指南）；
2、供货安装时间及技术培训：我司在本次招标采购中假设中标，在接到中标通知书后二个工作日与用户签订采购合同，并在三个工作日内向用户提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。同时，我公司还负责向用户培训设备的'使用操作和简单维护，并于客户签订售后效劳协议，以保障客户利益。
3、保修期：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品连同配件上门保修三年，提供上门效劳，无需用户送修，并提供终身技术效劳支持，和维修。在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供给，不收取上门效劳等。
4、响应时间：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品假设发生故障，我公司在接到用户报修信息后，福州市内用户2个小时内到达维修现场并到位检修，市外用户4个小时内到达维修现场并到位检修，在8个小时内修复。特殊情况在12个小时内无法修复的，我司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修屡次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门效劳，如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供给。
5、效劳工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候效劳。
6、我公司保证所提供的所有消耗材料均为原装正品，决不提供替代品牌耗品或假冒伪劣耗品，以确保设备的良好运转。
20xx年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇19
致： ___有限公司钻井液公司
通过对贵方提供的招标文件、招标文件附件仔细阅读和理解，并结合我单位所承担任务的实际情况，我单位对 油基岩屑储存装置及螺旋推进器等系列设备 项目的中标做出如下承诺。
1、对合同条件的承诺：遵守国家、地方法律、法规，承认并接受招标方《招标文件》的要求和合同条件的约束。
2、工期承诺：如果我单位中标，我单位保证于 年 月 日至 年 月 日完成全部任务。
3、质量承诺：保证按照合同及相关标准、规范要求实施，确保完成本项目的任务。同时，我们接受招标方规定的质量责任界面，并不因此要求增加任何费用。
4、我单位承诺在项目实施期间与甲方积极配合、紧密协作，共同做好项目的各项工作。
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期： 年 月 日
2024年投标承诺书 篇20
本企业郑重承诺：
一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加开化县投标活动；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人 或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
七、不出卖资质，让他人挂靠投标；
八、不恶意压低或抬高投标报价
九、不扰乱开化县招投标市场秩序；
十、不在开标后进行虚假恶意投诉。
十一、通过资格预审入围，无故不按时领取招标文件、不按时参加标前答疑、不按时递交投标文件，愿意接受取消本投标人在开化县范围内三个月以上（含三个月）的投标报名资格。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受开化县招投标管理委员会办公室、开化县招投标中心作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。
投标人（盖章） 法定代表人（签字、盖章）
2024年投标承诺书 篇21
尊敬的：
我单位自愿参加开封市古城墙东段北部绿化景观工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效，保证不串标、围标、买标、卖标。
若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投标人：（盖章）
法定代表人：（签字并盖章）
日期：x年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇22
致：_________
在参与贵公司的___(填投标工程名称)之投标及如获得投标工程合约的工程履约过程中，我方将会获得由贵司供给招标、履约文件及资料(以下简称“专用资料”)，为确保上述专用资料在贵司所规定的范围及期限内使用，并保障贵司所有权益，我司自愿就上述“专用资料”的视为贵司的机密，向贵司无条件承诺如下：
1、上述贵司供给的“专用资料”是指任何有关的项目工程的、以前没有公开发布，包括(但不限于)：设计方案、工程图纸、工程进度计划、三维渲染、营销计划、财务信息、成本、价格信息，以及机密、专利，商业或技术信息都属于贵司。仅限我司于本工程的投标、新建、扩建及改建过程中使用。
2、我司应在国家相关法律所规定的前提下，全力限制“专用资料”的使用范围以利保密防范。在未经贵司书面形式授权下，我司不会直接或间接使用“专用资料”的利益或目的性的任何专有信息，亦不会把任何专用信息披露给他人，我司的所有员工均有义务受约束，并负有保密的义务。
3、应贵司的要求，我司应在贵司所规定的期限内，迅速向贵司返还书面“专用资料”及电子文档或对光盘、电邮中的“专用资料”电子文档进行销毁。
4、我司明白本保密承诺书，将成为我司投标文件或和中标合同文件的组成部分。
投标人：_________
法定代表人：_________
见证人：_________
日期：_________
2024年投标承诺书 篇23
____________发展有限公司：
投标人已认真阅读X项目招标文件，并自愿参加上述项目投标。现就有关事宜向招标人郑重承诺如下：
1、遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关招投标的`法律法规，自觉维护建筑市场秩序。如有违反，同意取消投标资格并予以处罚。
2、服从招投标议程工作安排，遵守招投标相关会场纪律。如有违反，同意取消投标资格并予以处罚。
3、接受招标文件的所有内容，并同意取消投标资格，如有违反将受到处罚。
4、确保招标文件中没有虚假内容。评标过程中发现虚假的，同意对无效投标文件进行处理，并没收投标保证金；中标后发现虚假的，同意取消中标资格，没收投标保证金。
5、确保不存在恶意投标行为或低于投标报价中成本的恶意投标行为。
6、确保施工合同按照招标文件和中标通知书的规定签订，并提交包合同保函。如有违反，同意接受招标人的违约金，并没收投标保证金。
7、确保施工合同范围内的所有内容按照施工合同完成，并履行保修责任。如有违反，同意接受招标方对投标人违约的处罚，并没收履约保函。
8、确保中标后不转包、分包或挂靠施工队。
9、中标后，保证按招标文件承诺向招标项目派出管理人员和投入机械设备。如有违反，同意接受违约金，并没收履约保函。
10、确保中标后与招标人和监理单位密切配合，服从招标人现场代表和现场监理人员的监督管理。
11、保证不拖欠工人工资，如有违反，同意根据招标文件接受处罚。
12、确保按照招标文件和施工合同约定的原则办理费用调整，签订施工合同后不会恶意增加费用。
13、确保工程资料整理符合《建筑工程文件归档整理规范》（GA50328—20xx）。
14、中标预算工程量已包括施工图纸、招标文件、答疑文件中规定的招标范围的所有内容。我公司承诺，如果我公司中标，将根据施工图纸、招标文件、答疑文件和中标预算工程量签订施工合同。如果中标预算有错误或遗漏，一切责任由我公司承担。
15、质量承诺：确保工程竣工验收合格。确保工程施工质量达到并符合现行国家和行业规范标准，确保政府部门验收。如果未通过验收备案，我公司同意招标人从工程款中扣除' 0。5%作为罚款。
16、甲区工期：年月日至年月日（共日历天），乙区工期：年月日至年月日（共日历天）；如因我方原因延误工期，我方愿意接受人民币/天的违约金，罚款总额不超过中标金额的%。
17、施工安全：杜绝一切事故。
18、文明施工：符合中山市规定的安全文明工地标准。
19、工程保修按《建设工程质量管理条例》（国务院令第。第279次）。
投标人（公章）：____________
法定代表人签字：____________
日期：____________
_______年_______月_______日
2024年投标承诺书 篇24
：
我单位自愿参加开封市古城墙东段北部绿化景观工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标、围标、买标、卖标。
若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的'本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投标人：x有限公司（盖章）
法定代表人：（签字并盖章）
日期：4月18日
2024年投标承诺书 篇25
为营造__市建设工程诚实守信的招投标交易环境，切实维护建设工程交易市场的公开、公平、公正，我单位自愿郑重承诺如下：
一、我单位企业资质、人员资质等均真实有效，在招投标过程中提交的'材料均无任何伪造、虚假成份。
二、我单位保证资质不外借、不挂靠，不与其它投标人串标围标，不以他人名义投标。
三、我单位保证不越级承接业务。
四、我单位在参加投标过程中严格遵守上述承诺，若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公开通报，自愿退出所有在__市公共资源交易平台上正在进行的投标项目，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的规定，结合本单位实际情况，三个月～三年内不进入__市招投标市场。并自愿按相关法律法规接受__市公共资源交易服务中心的处罚。
承诺单位盖章：__________承诺单位法定代表人签字：__________
__________年__月__日
2024年投标承诺书 篇26
_________（投标人名称），按竞争性谈判文件要求参加贵单位组织的（项目名称）项目谈判，在此做出如下保密承诺：
1、遵守国家相关的法律、法规。客观、公正地履行职责，对所提出的任何评审意见承担职责、
2、保守招标人的秘密，不透露对投标文件的评审、比较、中标候选人的推荐情景以及与评标有关的其他任何情景。
3、不私下接触招标人，不对招标人进行行贿、恐吓等。
4、未经贵司书面同意，我公司绝不向任何第三方披露或传播招标方向投标方发出的所有文件，不论是竞争性必选之前还是之后发出，投标方均负有保密义务；我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所供给的相关信息和技术资料。
5、如我方有幸中标，本投标保密承诺书将持续生效至本项目完工。
投标人全称（盖章）：_________
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_________
日期：_________年_________月_________日
2024年投标承诺书 篇27
诚信投标承诺书 本企业郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (具体的工程项目名称)的'投标;
二、本次投标所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;
四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;
五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;
七、不扰乱宁国市政府招标采购市场秩序;
八、不在开标后进行虚假恶意投诉;
九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受宁国市政府招标采购监管中心、宁国市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。
承诺单位：
20xx年x月x日
2024年投标承诺书 篇28
我单位在参加活动中，郑重承诺如下：
1、我方在此声明，本次投标活动中申报的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现虚假资料，或与事实不符，造成的任何法律和经济责任，完全由我方负责；且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的`招投标活动；
2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任，且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的招投标活动；
3、我方在本次投标活动拟任项目经理（注册建造师）是与我单位签订劳动合同并依法办理了社会养老保险的正式职工，到场项目经理与的注册建造师相关证书相符，若经查证不符，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任，且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的招投标活动；同时承诺若中标，则同意项目经理证书自签订合同之日起，交由招标人保管至项目工程封顶；
4、我方承诺在本次招标活动中若出现投诉，本项目拟派项目经理、编制投标文件的工程造价人员将积极配合调查，否则将承担相应法律责任，且三年不参与安徽华仑国际文化发展有限责任公司的招投标活动。
承诺单位：
20xx年x月x日
2024年投标承诺书 篇29
尊敬的盐城市建设局：
1、根据已收到盐城市建设局建军路、迎宾路、西环路道路指示牌及综合信息栏的供应、运输、现场安装及维保服务等工作项目的竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿以人民币（大写）xx元(小写￥：xx元)的总价承包本招标范围内的`全部项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工通知单后及时组织制作、供应、运输和现场安装，绝不延误本工程的工期，确保在11月15日前完工。
3、如果我方中标，我方将在贵方规定的时间内完成同贵单位签订合同。如果违约，贵单位有权中止我方中标并选择其它中标单位。
4、我方愿意向贵单位无偿提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
5、我方保证：遵守盐城市现行招标投标管理制度，严格按照盐市建字[]第17号、盐市建字[]第7号文件，处理可能出现的争议和问题。如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。
6、你单位的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
承诺人：
20xx年xx月xx日
2024年投标承诺书 篇30
招标人：
在我单位的服务工作过程中，我们将严格执行国家的有关法律法规，尊重并贯彻甲方的意见，维护甲方的利益，严把质量关，把向甲方带给优质服务，作为我们工作目标。
我单位本着想甲方之所想，急甲方之所急。在项目服务过程中与甲方密切配合，随时随地带给全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。具体措施如下：
（一）成立专项设计组，专人专职负责此项工程。
（二）严格执行国家制订的规范和地方法规，贯彻设计终生职责制的质量要求。
承诺单位（盖章）：
法定代表人（盖章或签字）：
日期： 年 月 日
2024年投标承诺书 篇31
致：控股集团xx项目部
为参与xx科技有限公司_工程安装项目系统工程项目的招投标，控股集团xx项目部同意向我公司提供有关xx科技有限公司工程安装项目系统工程的相关信息和资料，前提是我公司必须根据本承诺书的规定对所提供的信息和资料严格履行保密责任，并且仅为对本项目的招投标及项目实施之目的而使用。我公司同意并进一步做出以下承诺:
一、相关信息和资料的定义
本承诺书所称的相关信息和资料是指基于xx科技有限公司工程安装项目系统工程项目的招投标向我公司提供的招标文件内容以及有关实施本项目过程中涉及的全部未向社会公开的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式的信息。
二、保密义务
1、我公司同意严格保密本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。
2、我公司保证采取所有必要的方法对本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料进行保密，严禁非授权透露、使用、复制本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。
3、未经控股集团xx项目部书面同意，我公司不得因任何理由以任何方式透露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料。由于法律、法规、判决、裁定的要求，或者审核审批的需要，我公司必须透露的，我公司应当事先尽快通知控股集团xx项目部拟进行透露及拟透露的内容，其透露内容必须经控股集团xx项目部事先认可。同时，我公司应当尽最大的努力帮助控股集团xx项目部有效地防止或限制该等透露带来的不利影响。
三、使用方式和不使用的义务
1、本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料只能被我公司用于进行本次参与招投标及中标后的项目实施，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料用于其它任何目的。
2、除我公司参与招投标的人员和直接参与本次项目实施的员工外，我公司不能将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料透露给其它任何人;未经控股集团xx项目部的事先书面同意，我公司不得将本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。
3、我公司应当告知参与本次招投标的员工或我公司聘请的相关人员遵守本保密协议书的约定，并应采取必要措施，确保其参与本次招投标和项目实施的员工和外聘人员履行保密义务。若参与本项工作之员工或外聘人员违反本保密协议的约定，泄露了控股集团xx项目部所提供的工程相关信息和资料，依据本承诺书约定，我公司应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。
四、相关信息和资料的交回
1、当控股集团xx项目部以书面形式要求我公司交回本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料时，我公司应立即交回所有书面的或其他有形的相关信息和资料以及所有描述和概括该相关信息和资料的文件。我公司在交回以上有关资料前未经控股集团xx项目部的允许不得采取抄写、复印、拷贝等任何方式留存相关信息和资料。
2、没有控股集团xx项目部的书面许可，我公司不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的相关信息和资料。
五、违约责任
1、我公司如违约泄露本次项目招投标所提供的工程相关信息和资料，应当按照控股集团xx项目部的指示采取一切必要措施对违约行为予以补救，包括采取有效方法对该专有信息进行保密，所需费用由我公司承担。
2、我公司应当赔偿控股集团xx项目部因我公司违约而造成的所有损失。
六、保密期限
1、自本承诺书生效之日起，双方的合作交流都要符合本承诺书的约定。
2、除非控股集团xx项目部通过书面通知明确说明
本承诺书所涉及的某项信息和资料可以不用保密，我公司必须按照本承诺书所承担的保密义务在所接受的信息和资料被社会公知前对所收到的相关信息和资料进行保密，保密期限不受本承诺书有效期限的限制。
七、其他
1、本承诺书受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。
2、由本承诺书产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本承诺书自我公司加盖公章之日起生效。
2024年投标承诺书 篇32
本企业郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 (具体的工程项目名称)的投标;
二、本次投标所提供的.一切材料都是真实、有效、合法的;
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益;
四、不与采购人或集中采购机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;
五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;
七、不扰乱xx市政府招标采购市场秩序;
八、不在开标后进行虚假恶意投诉;
九、中标后不得将招标文件规定不予转包、分包的项目转包、分包于他人。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受xx市政府招标采购监管中心、xx市招标采购中心作出的罚没投标保证金或履约保证金、限制交易和停止交易等市场准入与清出的处理。
投标人(签字盖章)：
法定代表人(签字盖章)：
投标企业(盖章)：