承包承诺书 篇1
为加强学校饮食卫生安全管理，确保师生身体健康及生命安全，作如下承诺：
一、严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规及学校食品卫生管理规定从事食品生产加工和经营。
二、健全组织机构，配置专管人员。承包人是学校食堂食品卫生安全的第一责任人，承包人要将学校食堂食品卫生安全列入食堂管理重要议事日程，定期召开会议；建立健全食堂食品卫生管理制度及岗位责任制度与责任追究制，并对执行情况进行督促检查；制订切实可行的群体性食物中毒突发事件的应急处置预案，保证在事故发生时，能够科学、有序的处置；将食堂食品安全工作纳入日常管理，全面落实学校食堂食品安全的各项法律法规。
三、饮食原料及货物购进，必须按《食品卫生法》有关规定，严把质量关，落实索证索票制度，按要求详细登记食品进货台账。采购的大宗食品必须是通过正当渠道进购并经国家有关部门鉴定检验认证的产品。严禁使用散装食用油。肉类必须经过检疫。进购发票如实填写销售人详细居住地址、姓名。禁止进购无商标、无出厂日期、无厂名的假冒伪劣产品。
四、食堂及仓库内外，必须保持清洁卫生，应采取必需的'灭（防）蝇、防鼠、防其他有害昆虫措施。食堂的贮藏室内禁止贮放有毒有害物品。各操作间必须有相应的消毒、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、垃圾存放等设施，严防食品污染。
五、禁止非食堂工作人员进入操作间和库房。严格主、副食库专人专锁，有条件的食堂可安装监控设备，学校食堂应有食监部门核发的《餐饮服务许可证》，所有从业人员要持有效健康证，新招从业人员必须经过体检，取得《健康证》后方可上岗。
六、食堂的设备和用具，符合国家卫生管理相关的卫生要求和安全要求。餐具消毒由专人负责，餐具每餐后都必须进行严格的洗刷和消毒。
七、保证所出售的食品卫生安全。完善食品留样制，不采购过期、霉烂、变质或不新鲜的食物和三无产品原料；四季豆类、野生菌类、出芽洋芋、青西红柿等蔬菜坚决不进入食堂；不出售凉菜和剩菜剩饭，不加工或使用感官状异常的食品和原料。禁止向师生出售腐变过期食品及国家明令禁止的带毒带污染的食品。
八、加强对食堂工作人员的管理，严格奖罚制度。定期组织食堂工作人员学习有关制度和规定及食品加工常识，并留有记录。建立学校食堂食品安全管理档案。
九、接受和配合上级教育行政部门或食品监督部门对本单位的食品卫生进行检查监督，如实提供有关情况，并对提出的整改意见认真落实。
十、发生学生食物中毒事件，要立即上报并保护好现场，不得隐瞒。凡违反国家政策法规的，由行政执法部门依法处理。凡造成后果的，由国家司法机关追究责任人所有民事及刑事责任。
本承诺书一式二份，一份存档，一份张贴餐厅醒目处。
承诺人：
20xx年xx月xx日
承包承诺书 篇2
转包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)： 鉴于甲方在达旗 有一块面积为 五荒地，现在为了能使该宗土地得到更为切实有效地利用，经甲方全体村民同意并经甲、乙双方协商一致同意甲方将该宗土地转包给乙方，甲方退出对该宗土地的经营权，由乙方承包经营，为此甲、乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律、法规和国家政策的规定，本着平等协商，自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转租事宜协商一致，达成如下协议：
一、转包面积、位臵
甲方经村民会议同意将位于达旗面积为
土地转包给乙方，乙方从事多种开发等经营，土地方位东界;南界;西界;北界 ;(具体面积、位臵以方位共同确认和附图为准)
二、转包期限
自
三、转包价格与支付时间
转包价格共计乙方于本合同生效后一次性付清，即于 年 月前全部付清。除本合同约定费用外，甲方不得以任何理由再向乙方收取任何费用。
四、权利和义务的特别约定
1、甲方应维护乙方的权益，保证水利的供应，道路的畅通，创造条件为承包方提供生产经营义务。
2、甲方应协助乙方按合同规定行使土地项目相应所需有关资料，乙方经有关部门批准改变土地用途时，甲方不予干涉、干扰，如乙方从事开工办厂，甲方应积极配合。
3、乙方有权要求在承包期满后，在同等条件下有优先继续承包权。
4、乙方在受让地块上具有使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处臵权。
五、流转合同到期后，地上附属物及相关设施的处理
承包开发期满后，如果甲方要求收回所转包土地，乙方在土地上新增各类房产及附属设施，经乙方选择资产评估价格后，由甲方按评估价一次性全部支付。
六、在转包期间，如遇政府征用或修路、开发，在承包范围内的土地时，征用方支付的一切征地补偿归乙方所有。如甲方土地另有纠纷，甲方应赔偿乙方全部损失。
七、违约责任
甲、乙双方在合同生效后，本着诚信的原则，严格履行合同义务，任何一方不得擅自变更或解除合同，如有违约，给对方造成的损失，对方有权加倍索要违约金。
八、本合同的所有附件与合同具有同等法律效力，未尽事宜，双方可另行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方村委会执一份，本合同经三方签字(盖章)后立即生效。
甲 方：
乙 方：
村委会盖章：
附件：1、村民同意土地承包签字花名表，
2、承包土地概况图。
年 月 日
承包承诺书 篇3
甲 方： （以下简称“甲方”）
乙 方： 上海品正餐饮管理有限公司 （以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方就甲方食堂承包事宜共同协商，达成如下协议：
一、经营方式：
1 、甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备，负责水电和燃料及厨工住宿。
2 、乙方负责厨房设施的维护，若财产发生人为损坏，乙方需照价赔偿。
3 、乙方自行采购、加工，自负盈亏。
4 、乙方自行安排厨房员工，并负责厨房员工工资福利。
5 、 承包期内必须添置或更换厨房设备，由乙方提出，经甲方同意后由甲方负责。
二、 双方权利及义务：
1 、甲方权利义务：
1) 甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同，做好协调工作。
2) 甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督，并有权要求乙方及时整改。
3) 甲方应协助乙方维持食堂治安秩序，并加强对员工的教育。
2 、 乙方的权利义务：
1) 乙方负责食堂的经营管理，具体包括食堂人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。
2) 乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的食品，保持菜肴的`新鲜和卫生。
3) 乙方必须按时供应甲方工作日各餐，做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。
4) 餐后认真清洗食具并消毒工作，食堂内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理食堂内外水池、下水道，确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。
5) 做好消除蚊、蝇、鼠害。
6) 冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。
7) 乙方现场工作人员必须具有健康证。
8) 所有食堂工作员工工资和福利均由乙方负责。
9) 厨房员工应遵守甲方公司各项规章制度、厨房纪律。
三、 伙食标准：
早餐 元/人，中餐 元/人，晚餐 元/人，夜宵 元/人。其中中餐标准为 大荤 小荤 素菜 汤及 水果，晚餐标准为 大荤 小荤 素菜 汤及 水果，米饭任食。（如有变动，双方协商核定）
四、 结算方式：
甲方按双方核定用餐数，每 个月计算餐费，于每月的 5 日前以现金或支票付给乙方。
五、合同期限：
试用期为 1 个月，合同期一年，即从 年 月 日至 年 月 日止。试用期满，若双方均无修改或终止要求，则直接进入正式合同期。合同期满，双方如无异议，自动续约。
六、合同终止条例：
若甲方有意终止合作关系，须提前15天通知乙方；乙方有意终止合作关系，须提前30天通知甲方；
七、违约责任：
1 、因乙方提供不洁食物造成甲方人员食物中毒的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。
2 、甲方无故未按时结清乙方账款超过15日（以结算确认单日起）的，应承担违约金0.3%/天。
3 、一方有意终止合作而没有提前通知对方，须赔偿对方最后一个月餐费的 10% 。
八、 其它：
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方:
公司
甲方代表：
签约日期：
年 月 日:上海品正餐饮管理有限乙方代表： 乙方
承包承诺书 篇4
为了保障全校师生员工健康地学习、工作、生活，促进学校各项工作顺利开展，防止食物中毒事故的发生，学校食堂向全体师生做出以下郑重承诺：
一、服务态度承诺：
1、全体员工一律使用文明用语，礼貌用语（用语要规范，语言要标准，态度要热情），禁用服务忌语，努力提高服务质量，搞好优质服务。
2、加强员工培训、提高人员素质，避免“打错卡”现象发生；如果出现多打的问题，愿意接受错一赔二的处罚。
3、在任何时候任何情况下，员工不与师生争吵或者打架斗殴，做到打不还手骂不还口。
4、对师生反映的任何问题，努力做到及时解决妥善处理。落实首问负责制。
5、在规定的营业时间内，要穿工作服，戴上岗证，衣着整洁，穿着整齐，符合工作要求，不准脱离岗位、串岗和出现无人打饭现象的发生。
二、服务质量承诺：
1、所有主副食品，决不私自提高价格，让师生感受到实实在在的服务和享受明明白白的消费。
2、严把质量关，保证销售或使用的食物无变质、过期，不合格，禁止销售“三无”产品。
3、努力增加花色品种供应，不断推出新菜品，调整新花样，积极引进不同风味，不同特色的菜肴。
4、师生就餐时，菜肴出现变质或有泥沙，杂草、虫子、头发等，就餐师生有权要求退换，餐厅人员积极负责退换，并接受有关部门处理。
以上各条，本食堂保证做到，请全体师生监督，如有违犯，甘愿受罚。
承包承诺书 篇5
甲方：
乙方：
鉴于绍兴市正源建设工程有限公司（以下简称正源公司）已与建设单位签订一份《建设工程施工合同》，承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程，并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议等。为此，特向正源公司承诺如下：
一、工程概况
1、建设单位：工程名称：工程地点：承包范围和内容：工程建筑面积：M2，施工图范围内所有土建，场外工程等。
2、工程开竣工日期及总日历天：总日历天数天（以开、竣工报告为准），工程质量等级。
3、工程造价：具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。
二、施工管理的承诺
1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理，切实履行《建设工程施工合同》及有关补充协议等的约定，确保承包工程安全施工、按时完工，确保工程质量。
2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应，自行聘用施工所需的技术和作业人员，服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。
3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作，对整个施工现场的各项安全负责，及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故，并承担一切经济赔偿责任。
4、施工期间由专人维护施工秩序，做到文明施工，规范设立标志标牌，做到警示设施齐全，尽量减少施工噪音，按规定开展夜间施工，及时办理相应施工手续，并承担全部费用。
5、及时收集、整理工程施工资料，及时按规定完成相应的施工签证，在竣工验收前做好验收资料的整理，及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。
6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查，严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。
7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集，与正源公司无涉。
8、无条件接受和执行《招标文件》、《投标文件》、《建设工程工程合同》及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。
9、及时支付施工所需的一切水电等费用，确保不因此影响施工。
三、与建设单位的工程款支付、结算承诺
1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实，确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后，正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用，所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。
2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册，承诺人按正源公司的规定进行领取，承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工，及时向材料商、施工人员等支付相应款项，否则正源公司有权随时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。
3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议的约定执行。
4、在工程具备结算条件后，若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的，承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算，正源公司的一切结算后果均由承诺人承担，相应的结算费用由承诺人承担。
四、与正源公司的承包结算承诺
1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏，并承担一切施工费用及施工责任。
2、该工程施工所产生的税金、规费及其他一切相关费用均由承诺人承担，若正源公司代为垫付了相应的营业税及附加费等的，该垫付费用可在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除。
3、承诺人自愿按《建设工程施工合同》及补充协议确定的工程最终审定价的%向正源公司支付综合管理费用，正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。
4、有关法律法规规章、《建设工程施工合同》等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付，必要时应按要求通过正源公司的帐户支付，相关款项的退还按规定执行，且均不计息。
5、在建设单位汇入工程进度款后，正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定，直接扣除应由承诺人承担的各项费用。
6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款全部汇入正源公司指定帐户后，承诺人才有权利与正源公司进行工程结算，结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明，否则正源公司可不予结算，且不承担任何责任。
7、承诺人在领取工程进度款或结算款时，应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单。
8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项，若不足扣除的，不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款，承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。
五、工程质量、工程安全、工期等的承诺
1、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工，保证按要求对施工材料做好相应的检测工作，并承担相应费用。未经检验擅自使用的，一切责任均由承诺人承担。
2、承诺人保证严格按图施工，遵守工程施工技术操作规范，服从现场监理工程师的监督，工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更，否则一切责任均由承诺人承担。
3、如若发生质量问题，承诺人保证按要求及时返工，并承担相应费用，造成工期影响的，承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。
4、如若发生安全事故，承诺人保证及时妥善处理，并承担一切责任。
5、工程质量、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行，相应的责任均由承诺人承担。
六、承包责任承诺
1、承诺人保证严格依法施工，并承担一切施工责任，对承包工程的质量终身负责。
2、未经正源公司书面同意，承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的名义对外签订任何合同，有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施，承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的，合同款项仍由承诺人直接支付，正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。
3、承诺人保证依法及时支付民工工资，配备专职人员做好相应的考勤、发放工作，并随时接受正源公司及有关主管部门的检查。
4、承诺人保证规范施工，若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的，一切责任均由承诺人承担，相应的处罚由承诺人全额承担，正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的，相应的损失按150%的标准由承诺人承担。
5、若承诺人未及时支付有关施工费用，导致正源公司承担相应责任的，正源公司有权按所承担责任的150%向承诺人追偿。
6、若因此导致正源公司涉诉的，每发生一起承诺人应承担元的违约金；正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次，承诺人除应承担被查封、冻结的损失外，还应承担每次xx元的违约金。
7、若因承诺人未及时支付民工工资，导致民工上访的，承诺人愿承担xx元/次。
8、若承诺人未及时与建设单位完成结算，导致正源公司以诉讼方式进行结算的'，相应的诉讼费用均由承诺人承担。
9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的，或出现重大安全、质量事故的，或工期明显延误经催告仍不改正的，或建设单位明确要求正源公司接管的，正源公司有权直接接管该工程，承诺人应依正源公司要求撤场，正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担。正源公司接管的，承诺人的已完工程按50%与承诺人进行结算。
10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司依法解除承诺人承包的，承诺人除承担相应责任外，另应承担总工程价款10%的违约金。
七、其他
1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示，承诺人保证不以任何理由提出异议。
2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误，如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司，否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉，相应的责任由承诺人承担。
3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。
4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。
5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。
承诺人(签字、按印)：承诺人配偶(签字、按印)：
日期：日期：
承包承诺书 篇6
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，公司作出以下承诺：
一、工程承包的经济责任
1、本公司研究决定，将工程项目承包做到包质量、包安全、包工期；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及市、局、公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按总包单位与建设单位签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。
二、工程质量
本公司严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工
1、本公司在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度，确保施工安全。
2、本公司在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，
承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一但进入施工现场并发生事故，由本单位承担事故责任和所发生的费用。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59—99》执行，确保文明施工。
四、应承担的责任和义务
1、本单位按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明工地。
2、遵守总包单位公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任。不得以总包单位名义赊欠工程材料，否则由本单位承担相应的责任及损失。
3、凡以本公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本单位负责。由此给总包单位造成的经济损失，总包单位可向本单位追偿。
4、因本单位的经济责任在法律程序中牵涉到总包单位，总包单位有权向本单位追偿经济责任及经济损失，本单位会主动承担经济责任，与总包单位无关。本单位向总包单位承诺：凡是本单位因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本单位将主动承担经济责任，与总包单位无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中由于本单位原因发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本单位负责承担经济责任。
6、本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
7、本单位服从总包单位对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理，本单位承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。
8、本公司承诺不给总包单位带来任何经济损失，因本工程给总包单位造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并同意总包单位从工程款中扣除。
10、本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给总包单位造成损失的，一切责任均由本单位承担，愿接受公司给予5—10万元以内的违约处罚，并同意公司从本单位所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
11、本单位严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害险。
五、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于本单位自愿行为，一切责任及经济损失与总包单位无关。
六、本工程所有费用（包括所应缴纳的农民工工资保证金等）均由本单位承担。
七、本单位承诺按规定程序办理业务，不私自刻制总包单位印章，否则愿接受公司5—10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由本单位承担，与总包单位无关。
九、工商、税务等部门到现场检查出现问题，一切由本单位自行处理，所有费用自理。
十、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
十一、按工程造价的%上交工程保证金。
承诺单位（承诺人）：签字、盖章
20xx年xx月xx日
承包承诺书 篇7
为加强公司餐饮卫生安全管理和保持良好的食堂经营秩序，确保全体职工身体健康和生命安全，特作如下承诺：
一、严格遵守国家餐饮相关法律法规，切实做到依法经营，诚信经营，切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全。
二、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的.监督管理。
三、认真执行各项食品安全管理制度，坚持合法购进食品原料，严把购进关、仓储关、加工烹饪关、餐具清洁关。
四、合理安排伙食结构和价格，满足就餐人员的需要，如有多数就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
五、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、雇佣人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部法律责任。
七、严格遵守公司进出厂相关制度，不将任何公司财产私自带出厂外或据为己有。
八、对食堂经营过程中所使用的水、电严格按照公司规定标准和计量表数据进行付费，如有私接、偷接水源、电源现象被查实，愿接受每次10000元的罚款，且主动放弃食堂承包经营权。
以上承诺望公司管理人员进行监督，若有违规，甘愿接受公司处罚，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。
第食堂
承诺人：
承包承诺书 篇8
甲方：
乙方：宜昌市丰园生态农业科技开发有限公司
根据《物权法》、《农村土地承包法》等法律政策规定，将土地承包给乙方经营,在嫘祖镇苟家垭村一组一处荒地建设油茶种植园。为保护和合理使用土地，维护双方权益，订立本合同。
一、承包主体
乙方分配承包土地的公司主体为宜昌市丰园生态农业科技开发有限公司。
二、乙方承包土地共 1块，面积合计68 亩。
三、承包期限
乙方承包期限为15 年，自20xx 年12 月 23日起至20xx 年 12月23 日止。甲方应于20xx 年12 月31 日前将承包土地交付乙方。
四、土地用途
乙方承包土地用于从事油茶种植、油料种植经济作物等农业用途。
五、甲方的权利义务
1.监督乙方按照合同约定用途合理利用和保护土地。
2.有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。
3.维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更或解除合同。
4.尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。
六、乙方的权利义务
1.依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品。
2.对于该土地所进行的种植项目所面临的土质、水源、大气可能带来的污染问题，风险自理，盈亏自负，不得向甲方索要任何由上述问题带来的经济损失。
3.承包地被依法征收、占用时，有权依法获得相应补偿。
4.依据法律政策享受国家有关土地和种植作物的补贴。
5.维持土地的农业用途，不得用于非农建设。
七、土地经营权承包费用：
1.乙方每年按时向甲方缴纳承包费用，具体金额为： 5000元/年。
八、合同的变更和解除
1.本合同签订后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。
2.不得因代表人或户主变动而变更或者解除本合同。
3.因不可抗力致使本合同无法履行时，可以变更或解除本合同，双方互不承担责任。
九、违约责任
1.甲方违法收回乙方承包地，或者干预乙方生产经营活动，使乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。
2.乙方未按规定用途使用承包地、改变农业用途，或者造成土地永久性损害、土地荒芜的，甲方劝阻制止无效时可依法解除合同，并由乙方承担土地恢复费用。
3.其他违法违约行为依据国家法律、法规和政策规定处理。
十、其它约定
1.本合同如发生纠纷由双方协商解决;协商不成时，可申请乡村相关机构调解解决;不愿调解或调解不成的，按下列第(1)项处理：⑴向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁;⑵向人民法院起诉。
2.本合同双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3.本合同一式三份，双方各执一份，报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。
甲方(盖章)： 代表人(签名或盖章)：
乙方(签字)：
村委会意见：(盖章)
签约日期： 年 月 日
签约地点：
承包承诺书 篇9
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向xx公司作出以下承诺：
1、本人出资参与施工的工程项目，本人承诺对此项工程的质量、安全、工期、现场文明施工负全责；按规定及时全额上交技术服务费；承担《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及公司有关规定执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款、偿还清所有欠款帐务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按x公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。
4、遵守x公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以x公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的责任及损失。
5、凡以x公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给x公司造成的经济损失，x公司可向本人追偿。
6、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到x公司，x公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动承担经济责任，与x公司无关。同时要按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保x公司良好的社会信誉。
7、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担。在合同期内，本人承诺不承接与本合同内容无关的工程，否则由此造成的后果及一切损失由本人负责承担。
8、如工程需本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给x公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行x公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，x公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。
9、我愿接受、服从x公司的监督和管理，执行x公司各项规章制度，愿向x公司上缴工程总造价的2%为企业技术服务费，费用在甲方拨付的工程款中扣除。同意x公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算帐户，本人承诺不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制与x公司相关的印章，否则愿承担一切经济损失及处罚。
10、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的一切税费并同意由x公司代扣代缴，若因自身经济责任在法律中牵涉到x公司的，本人愿承担一切经济责任，不给公司带来任何经济损失。乙方有义务维护甲方形象，不得对甲方造成任何负面影响，若有可能对甲方造成负面影响的事件发生，乙方必须不惜代价挽回影响。因本工程给x公司造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并承担由此给x公司造成的所有经济损失，同意x公司从工程款中予以扣除。
11、本人承诺不拖欠农民工工资，每月10日前发放上月工资，发放工资后按规定提交工资单等发放凭证，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任均由本人承担，愿接受x公司给予万元以内的违约处罚，并同意x公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
12、本人严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害保险。
13、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与x公司无关，x公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为内部结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时付款。
14、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人妥善妥善解决并承担一切责任及损失；x公司不承担任何责任。
15、本人承诺按规定程序办理业务，遵守x公司印章管理规定，不私自刻制印章，否则愿接受x公司5—10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
16、政府行政主管部门到现场检查出现问题，一切由本人妥善处理，所有费用自理。
17、工程款必须转入x有限公司帐户，工程款到x公司帐户后，扣除管理费及税金，余款在五个工作日内全部转入承诺人指定、符合公司财务管理规定的帐户。
18、如国家对税金有调整，按当地规定执行。
19、本工程合同由分公司认可的项目经理或在职副总以上人员签字担保，否则按工程造价的%上交工程履约保证金。
本文以打印为准，手写无效。
承诺人（签名指印）：
担保人（签名指印）：
xx年xx月xx日
承包承诺书 篇10
针对贵校学生食堂，我公司特作如下服务承诺：
1）承包期内所托管食堂达到市食品药品监督管理局要求的服务食品安全监督动态等级评定A级标准；
2）对托管食堂的前后场进行装修，提供优质的就餐环境；
3）坚持全心全意为师生员工服务和“三服务，三育人”的'宗旨，爱岗敬业，向师生奉献爱心，为学校的精神文明建设贡献力量。
4）服务主动热情，举止文明，态度和蔼，待人礼貌，文明用语，对就餐者有问必答，有难必帮，千方百计满足就餐者的需求。
5）各工种统一着装，挂牌上岗，销售时戴口罩。仪表整洁，开饭时站立姿势端正，精力集中，动作迅速。服务主动、热情周到，严禁员工与师生发生争吵。
6）严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，不售腐烂变质食品，不用手直接拿食物；保持整洁、卫生、文明的工作秩序，严禁在工作场所吸烟、打闹、会客。
7）广泛听取师生对伙食工作的意见和建议，不断改进工作，公布中心监督电话，定期公布市场价格信息。
8）售饭期间保证热饭、热菜、热汤供应。
9）各餐厅要分为二次炒菜，保证上午第四节课有课同学能正常就餐。
10）饭菜花色品种
早餐：主副食花色品种30种以上。
中餐：副食花色品种50种以上，有免费汤供应。
晚餐：副食花色品种50种以上，有免费汤供应。
11）每周公布主、副食品及调料的市场信息，饭菜销售计量准确，明码标价，米饭、净荤菜计量销售。
12）遵守贵校、后勤的各项规章管理制度。
承包承诺书 篇11
四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：
我 承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全， 在此承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、《餐备查。饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》等法律法规，切实做到依法经营，诚信经营;
二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的`食品安全;
三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
四、认真执行各项食品安全管理制度，坚持合法购进食品原料，严把购进关、加工烹饪关、餐具消毒关，并做好日常记录
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。
八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。
以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。
魅力航都项目部食堂
负责人：
20xx年7月10日
承包承诺书 篇12
1、认真贯彻执行行业“至诚至信，全心全意”的服务理念。
2、严格把好采购关，对食堂的采购的食品原料、配料的质量，做到采购公开、优质优价。
3、严格遵守食品卫生法，对食堂使用的盘碗、餐具及各种容器做到“一冲、二洗、三消毒、四烘干、五保洁”；让职工吃到放心饭菜。
4、每天做好食堂内外环境卫生，桌椅保持清洁无污垢、无灰尘，为职工提供整洁、优美的就餐环境。
5、柜台配菜服务员严格按食品价格发售，做到公平配菜、不徇私情。
6、自觉接受职工食堂管理委员会的监督，虚心倾听广大职工的意见，对存在的问题及时进行整改。
7、食堂管理员、服务员应礼貌待人，微笑服务耐心回答职工提出的问题，服务时应主动、热情、周到。
承包承诺书 篇13
甲方：李家兰
乙方：邵聪武
为了进一步加快家庭经济发展，增加家庭收入甲乙双方互惠互利的基本原则，协商后达成如下协议：
一、承包项目：
甲方将自家的耕田，面积以甲乙双方认可的面积为准：
承包期限为5年，即从年 2 月 20 日止。
二、承包费用收交时间：
乙方向甲方交纳的承包费为：每亩每年 1000 元(人民币大写：壹仟元)，一年一交，每年2月20日前交付一年的承包费，如乙方逾期不付承包费，甲方有权罚乙方年租50%的滞纳金(乙方不负担承包费以外的任何费用，如工商、税务、行政等费用，由甲方支付)。
三、承包期限满即本协议终止，如乙方继续承包，应有同等条件下的优先权。
四、本协议如发生纠纷，双方协商解决，协商不成由村小组协助调解，调解不成可向安宁市人民法院申请诉讼裁决。
五、在五年承包期内，甲方不能提出任何理由收回乙方的耕田，如果甲方要强行收回，乙方的一切经济损失由甲方负责(如承包期内政府和集体占用土地的情况，青苗费由乙方领取)。
六、未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：李家兰
20xx年2月20日 20xx年2月20日 乙方：邵聪武
承包承诺书 篇14
为进一步规范施工人员行为，防止和避免安全事故，保障员工生命、企业财产和作业环境安全。根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规施工HSE相关管理规定，特制定本安全承诺书。
一、严格遵守各项施工维修作业安全管理制度规定和集团、销售公司安全生产禁令，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。抵制“三违”现象，纠正违章作业。
二、主动接受施工维修作业方面的安全相关教育培训和考核，做到持证上岗。有效识别和分析作业中潜在风险和危害，学习并熟练掌握作业过程中可能遇到的各种突发状况时的'妥善有效应对措施，确保人员生命、财产以及环境得到最大限度的保护。
三、按规定着装，穿戴好劳动防护用品。在爆炸危险区域内施工，着防静电服，使用防爆工具。
四、不携带火种、手机进入施工区，不在禁烟区域内吸烟，不在岗饮酒，酒后不上岗。
五、高处作业系好安全带后方可进行施工作业，无操作证不从事电气、起重、电气焊作业。
六、按规定办理施工作业许可证，无作业许可证不进行用火、临时用电、进入受限空间、破土和高处作业。
七、未经允许不进入非施工区域或跨越警戒线。
八、不违反安全管理规定，服从安全管理人员管理。
九、如遇恶劣天气不进行施工。
十、施工完毕后，清理好现场，不留下安全隐患。本人进入加油站施工现场前，接受了加油站开展的施工作业前安全教育和安全管理制度的学习，懂得消防器材的使用方法及初期火灾的扑救，对在施工过程中可能发生的各种突发状况及应对措施已了解并熟练掌握。本人将严格遵守施工期间的各项安全管理规定和要求，服从现场安全管理人员的管理并认真履行以上承诺。
承诺人：
承包承诺书 篇15
四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：
我在此承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、《餐备查。饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》等法律法规，切实做到依法经营，诚信经营；
二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全；
三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。
四、认真执行各项食品安全管理制度，坚持合法购进食品原料，严把购进关、加工烹饪关、餐具消毒关，并做好日常记录
五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的.需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。
六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。
七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。
八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。
以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。
承诺人：
20xx年xx月xx日
承包承诺书 篇16
为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：
一、工程承包的经济责任
1、经本人申请，公司研究决定，将工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量
本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工
1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59—99》执行。确保文明施工。
四、应承担的责任和义务
1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明土地。
2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属于个人行为，公司不承担任何责任。
3、凡以公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。
4、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司，公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动承担经济责任和法律责任，与公司无关。本人向公司承诺：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。
5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担经济责任。
6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换施工队所得，所欠债务由本人偿还。
7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度，愿向公司上缴工程总造价的%为企业管理费，税及有关规费，按实际发生计算。所有的费用在甲方拨付的工程款中扣除，不得以任何理由拒缴或不缴。如不足额上交，公司不予以开票转款。同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户，本人承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章，否则愿承担一切经济损失及法律责任。
8、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的一切规费并同意由公司代扣代缴，若因自身经济责任在法律中牵涉到公司的，本人愿承担一切经济责任和法律责任，不给公司带来任何经济损失，本工程给公司造成不良纪录的.自愿接受5万元的违约处罚，并同意公司从工程款中扣除。
本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，每月如期发放上月工资，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任由本人承担，愿接受公司的违约处罚，并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。
如需向建设单位所交纳的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与公司无关，公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时间付款。
本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人承担工切责任及损失。公司不承担任何责任。
公司提供承诺人项目部专用章一枚，仅作为工程技术管理之用，不对外进行任何经济活动之用，承诺按规定程序办理业务，承包人不私刻制本公司印章，否则愿接受公司5—20万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。
由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由我本人承担一切法律及经济责任，与本公司无关。
上级各行政主管部门来工地检查工作，一切由本人代公司处理好各项事宜，所有费用由本人承担。
工程款必须转入公司帐户，公司在工程所在地开设专用帐户，工程款到公司帐户后，扣除管理费及规税后，余款按有关规定专款专用，按公司财务制度执行。
如国家对税金有调整，按当地规定执行。
本人承诺：待建设方第一笔工程款到帐后，留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全、工期等其它事项的保证金，如本人不及时处理好以上相关事宜，公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。
未尽事宜协商解决，本承诺具有法律效率。
担保人：
承诺人：
20xx年xx月xx日
承包承诺书 篇17
甲方没有学生食堂，为了帮助解决寄宿学生的就餐问题，保证他们合理按时安全就餐，乙方愿意投资50万元左右，帮助甲方建设一处920的钢构食堂，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方的职责和义务
1、负责提供食堂建设的地点，保证单独成院落、便于管理。
2、负责食堂附属设施的建设和内部设施的配置。
3、负责食堂的办证工作。
4、成立并委托寄宿组全权协助乙方加强对寄宿学生的管理和教育。
5、寄宿组对乙方进货的渠道、质量、价格、卫生等，进行跟踪、调查、核算、建账、批评和处罚。
6、寄宿组根据学生要求制定并公示每日食谱。
二、乙方的职责和义务
1、服从甲方领导，听从甲方指挥，树立大局意识和服务意识，不断提高管理和服务水平。
教育工人摆正位置，不越过甲方直接与师生接触，不议论教师，不诋毁学生。
2、自行向自愿寄宿的学生收费，及时如数给学生开具票据。
学生的生活和茶水不得低于每人每天8元钱的标准，严格按照甲方提供的餐谱供餐，保证学生科学合理膳食。
3、每天按时供应茶水，每生每天不少于1瓶。
保证学生每周洗澡不少于1次。
4、承担并按月发放食堂、茶房、寝室工人以及其他聘请人员的工资。
5、承担学生宿舍维修改造款不少于10万元。
6、对于贫困学生适当减免费用，拿出适当资金或者物质对寄宿学生进行资助和奖励。
7、确保食品安全，时刻检查排除安全隐患，制定应急预案，严把食品的质量和卫生，禁用不达标餐具。
承担因食品安全问题引起后果的相应责任。
严格执行进货留样制度。
8、加强对工人的业务培训，努力丰富食品种类，提高食品质量，改善生活水平，。
9、加强对工人的安全教育和培训，规范操作，安全生产，给工人入好保险。
10、加强对工人的卫生教育，尽快形成良好的卫生习惯，上岗工人必须全部持有健康证，定期对工人进行体检，工作服统一整洁，持证上岗，杜绝传染病者进入食堂。
11、认真管理使用好物品，摆放合理，保证操作间内干净卫生，整洁有序，无权把使用承包的公物包括餐厅借给别人使用。
12、不断提高工人的综合素质，严格要求自己，规范着装，文明言行，团结协作，尊敬老师，爱护学生。
本协议有效期为20xx年7月1日----20xx年6月30日，20xx年7月1日起，该食堂全部资产无条件属于甲方所有。
以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后，于20xx年7月1日起生效。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日