电子芯片科技公司通信工程的承包协议书 篇1
电子芯片科技公司通信工程的承包协议书
甲方(发包方):
法定代表人:
住址:
电话:
传真:
乙方(承包方):
法定代表人:
住址:
电话:
传真:
根据《民法典》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:
一、工程项目
1、项目名称:___________________________。
2、工程名称:___________________________。
二、工程地点
地点:___________________________。
三、工程期限
1、本合同总工期为________年________月________日开工,至_________年_________月________日结束。
2、如遇下列情况,工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工。
(2)设计范围内重大设计变更。
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度。
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的_________天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。
甲方代表在收到报告后,在_________天内予以确认和答复,逾期不予答乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款工程总价:__________________人民币元整(¥__________________元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%作为预付款,即人民币__________________元整(¥__________________元)。
2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%的款项,即人民币__________________元整(¥__________________元)。
3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即__________________人民币元整(¥__________________元)。
六、工程验收
1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。
甲方应在_________天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。
乙方自提出申请验收报告_________天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。
2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。
若未经乙方同意启用,将视为通过验收。
3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收。
没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。
在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送至甲方。
(4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。
竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。
九、违约责任
1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。
违约金按合同总价×_________%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的_________%。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视中国教育总网文档频道乙方违约,乙方向甲方支付违约金。
违约金按合同总价×_________%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的_________%。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。
违约金按合同总价×_________%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的_________%。
4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价_________%的违约金。
十、合同的变更及解除
1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。
若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知_________天内给予答复,逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到_________日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行。
甲方延期付款期限达到_________日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到_________日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行。
整个工程延期的期限达到_________日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。
十一、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。
十二、其他条款
本合同于_________年_________月_________日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式_________份,双方各执_________份。
甲方(发包方):
签订日期:_________年_________月_________日
乙方(承包方):
签订日期:_________年_________月_________日
电子芯片科技公司通信工程的承包协议书 篇2
隐名投资人(甲方):__________________
显名投资人(乙方):__________________
甲、乙双方约定,由甲方向XX市XX有限公司全额投资,乙方则作为名义股东登记于公司的章程、股东名册或其他工商登记材料之中。公司的法定地址为:XX市路号。公司的注册资本为人民币500万元(即名义股东王X、赵X在公司的章程、股东名册、工商登记中的出资500万元人民币)全部由甲方实际出资,乙方并不实际出资。
为明确甲、乙双方在公司中的权利义务,保障隐名股东的权利,经双方友好协商,兹签订该隐名投资协议,具体内容如下:
1、公司注册资本人民币500万元全部由甲方实际出资,甲方的出资在20xx年3月10日前全部到位;甲方的出资方式为现金;公司注册资本的实际出资者为甲方张X。
2、甲方的实际出资挂在乙方名下,在公司的章程、股东名册、工商登记中以乙方为显名股东,基本情况为:
__________________,男, 年 月 日生,身份证号码:__________________
__________________,男, 年 月 日生,身份证号码:__________________
3、XX市XX有限公司的经营管理方式:
4、XX市XX有限公司内隐名投资者和显名股东的具体职责和权利:
5、乙方作为显名股东作如下承诺:未经甲方的书面同意不能单方面转让股权,否则,乙方除向甲方返还资产、赔偿损失外,还须承担侵占甲方资产的相关刑事与民事责任。
6、乙方作为显名股东,应提供财产担保或信用担保,如抵押、质押或担保人,当乙方出现违反本协议规定的行为时,乙方须承担责任,具体方式如下:
7、甲、乙双方的利益分配方式:甲方享受XX市XX有限公司全部股东权益;甲方支付给乙方固定报酬年薪为 元,乙方不享受股东权益。
8、若XX市XX有限公司出现第三人的纠纷时,由甲方承担实际的股东责任,乙方不承担实际股东责任。
9、其他条款。
10、本协议一式四份,由甲、乙双方各执二份。自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方: ___________ 乙方:___________
______年______ 月 ______日______年______ 月 ______日
电子芯片科技公司通信工程的承包协议书 篇3
甲方: (以下简称甲方)
联系地址:
联系人:
联系电话:
乙方: (以下简称乙方)
联系地址:
联系人:
联系电话:
本着互惠互利、平等合作的原则,经甲乙双方友好协商,就甲方于南宁市代理的项目(详见附件一;《分销楼盘项目明细表》)进行共同合作分销,并达成如下协议:
一、合作模式
乙方申请成为甲方分销合作伙伴,并完全接受甲方的规范,经甲方初步审核府合规范的分销合作伙伴申请资格,签署本合作协议。
本协议生效后,甲方授予乙方分销合作伙伴资格,乙方在协议有效期内可选择性向客户分销甲方代理的楼盘项目。
二、合作期限
从协议签定之日起,有效期为1年,期满如果双方没有任何违约行为则处动续约;续约有效期仍为1年,按本协议书的规定执行。
三、双方的权利和义务
甲方的权利和义务
1、甲方合法获得开发商认可对本项目的分销权限并做二级分销。
2、甲方有权对双方约定的销售进度进行了解并监督。
3、甲乙双方签订合作协议后,甲方为乙方提供合作分销项目的资料和培训。
4、销售过程中乙方合理要求配合的,甲方应积极配合。
5、甲方根据合作项目的相关资讯变更及时更改《分销楼盘项目明细表》,并打印纸质版盖章给予乙方确认。
6、甲方需提供优居科技报备-结佣流程,并根据与开发商签订的合同内容附上客户界定细则。
7、在销售过程中遇到问题的,甲方负责对乙方提出的相关问题做出书面解释,由乙方负责向购房者解释。
乙方的权利和义务
1、乙方须按照本协议约定可选择性进行优居科技合作项目的销售。
2、乙方需严格遵守甲方提供的客户界定细则进行带看。如乙方违规造成开发商判定成交无效,由乙方承担全部责任(客户界定见附件);
3、乙方的销售人员需按照甲方的报备-结佣流程进行报备,并提供带看和客户成交的相应凭证请款结佣(流程见附件);
4、为了便于统一管理,避免市场混乱,乙方在电脑网络发布楼盘信息必须要真实,不准虚报价格,如有违反造成的经济损失,由乙方负责。
5、乙方可以以甲方名义对客户进行邀约看房,免费参与甲方组织的看房团。
四、佣金结算方式
1、乙方成功实现销售后,应主动按月按交请款单和成交明细,甲方将数据与现场核对后回复是否正确,如和现场数据有出入乙方再做修改。
2、甲方按《分销楼盘项目明细表》内约定时间支付相应的佣金(税前)给乙方,若因开发商结款时间有变,甲方需出具说明通知乙方。
3、开发票需求根据项目目具体要求实施。
佣金声明
1、若客户退房的,乙方已结算佣金须在客户退房后7个工作日内全额退回给甲方。
2、指定资金往来的账户:(此部分手写有效,但更改无效,若需更改可通过补协议的形式。)
五、违约责任
1、双方不得无故单方面终止本协议,其中一方单方面终止协议的属终止方违约,违约方须赔偿由此对另一方所造成的损失。
2、若有其中一方不按协议条款执行的,属不按协议执行方违约,违约方须培偿由此对另一方所造成的损失。
3、乙方不得违反甲方制定的价格体系向客户收取额外销售费用,若有此行为,甲方可终止乙方的合作关系,并扣除乙方应得佣金的30%作为违约金。
4、若乙方违反开发商条例,在项目处截客,造成损失由乙方承担。
5、因不可抗力因素引起的违约,由甲乙方各自承担由此造成的损失。
六、争议的解决
甲乙双方在履行本协议过程中如发生纠纷,应友好协商解决,若协商不成的,可递交仲裁机关仲裁或诉讼法院审理。
七、协议的生效、变更及终止
1、本协议经甲乙双方签字、盖章即生效。
2、本协议未尽事宜或新发生事件的处理,由双方协商解决,所签订的补助金充协议与本协议具有同等的法律效力。
八、附则
本协议壹式贰份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
20__年 4 月 23 日 20__ 年 4 月 23 日